当前位置： >>
2014年二建陈印法规冲刺5月最新葵花宝典完整版无水印
二级建造师考试建设工程法规与相关知识2014 年 5 月葵花宝典（冲刺班）2Z201000 建设工程基本法律知识（15 分）2Z201010 建设工程法律体系(1~2 分)2Z201011 法律体系的基本框架(0~1 分)1. 以下属于社会法部门的是（ ）。 A．物权法 B．环境影响评价法 C．劳动合同法 D．仲裁法2Z201012 法的形式和法的效力层级(1 题)宪法 法律 行政法规 地方法规 部门规章 地方政府规章 全国人大 全国人大及常委会 国务院 省、直辖市、较大市人大及常委会 民族自治地方人大 国务院各部委 省、直辖市、较大市政府2. 我国法的形式是制定法，下列属于我国法的形式的有（ ）。 A.行业普遍认可的国际惯例 B.县政府发布的规范性文件 C.最高法院发布的指导判例 D.我国加入的国际条约 【法的纵向冲突】（上位法高于下位法，无需裁决） →地方性法规→地方政府规章 宪法→法律→行政法规→ →部门规章 【法的横向冲突】（不存在上下位关系,一般都需要裁决） 新的与旧的冲突 同一机关制订 特别的与一般的冲突 新的一般与旧的特别冲突 地方法规与部门规章冲突 不同机关制订 A 部门规章与 B 部门规章冲突 部门规章与地方政府规章冲突 按新的 按特别 不按新也不按特别,谁制订谁裁决 国务院认为应适用地方法规,国务院裁决 国务院认为应当适用部门规章,提请全国人大常委会裁决 国务院裁决3.《民法通则》（ 条规定：身体受到伤害要求赔偿以及出售质量不合格的商品未声明的，诉讼时 效均为一年； 而《产品质量法》（1993）第 45 条则规定：因产品存在缺陷造成损害要求赔偿的诉讼时效期 间为二年。根据我国《立法法》确定的原则，就不合格产品致人损害案件的诉讼时效，应（ ） A. 适用民法通则 B. 适用产品质量法 C. 由人民法院决定适用 D. 由全国人大常委会裁决 4.关于法的效力层级，说法正确的是( )。 A．地方法规与行政法规规定不一致的，适用行政法规 B．地方政府规章与部门规章规定不一致的，适用部门规章 C．地方法规与地方政府规章规定不一致的，由国务院裁决 D．同一机关制订的新的一般规定与旧的特别规定不一致的，由国务院裁决 【提示】本题各选项应先区分是上下位还是同位:上下位无需裁决，同位才需裁决。 【答案】1、C 2、D 3、B 4、A1 / 382Z201020 建设工程法人制度(1 题)1. 建设单位甲与施工单位乙签订一份建设工程施工合同，合同约定，乙授权王某担任该工程项目经理。王某随 后组建了项目经理部，并与乙公司签订了独立核算的项目责任目标协议。以下说法正确的有（ ）。 A.甲必须具有法人资格 B.乙必须具有法人资格和相应资质 C.项目经理部独立核算，因此具有法人资格 D.项目经理部的行为由王某负民事责任 E.王某在授权范围内实施的行为由乙承担 【答案】1、BE2Z201030 建设工程代理制度(1~2 分)1．根据相关法律法规，建设工程活动中应当由本人实施，不得代理的法律行为是（ ）。 A.招标人授权评标委员会直接确定中标人 B. 建设单位委托监理单位组织竣工验收 C.主体结构的施工委托有相应资质的分包单位完成 D. 非关键工作委托有相应资质的分包单位完成 E.建设单位委托监理单位对勘察、设计、施工单位提交的竣工档案进行审查 2.建筑公司给项目经理的任命书中注明了项目经理姓名、负责的项目名称、任命书有效期及公司的盖章。该任 命书中缺乏（ ）内容。 A.上级主管名称 B.详细的工作安排 C.项目经理的权限 D.对外责任的承担 3. 某单位甲委托某乙代为采购 325 号硅酸盐水泥，乙持授权委托书向供应商某丙采购，但丙恰好缺货，在向乙 说明情况后，乙同意购买 425 号水泥代替。则本案说法错误的是（ ） A. 乙的行为属于表见代理 B. 甲有权拒绝接受这批水泥 C. 如甲拒绝，应由乙承担付款义务 D. 如甲同意，应由甲承担付款义务 4. 以下不属于表见代理构成要件的是（ A. 相对人有足够理由相信行为人有代理权 C. 相对人为善意 ）。 B. 本人存在过失 D. 本人对行为人的行为予以追认5. 某包工头王某打着某劳务公司的名义进行大规模招工， 劳务公司知道后未予理睬。 王某招收农民工后突然不 知去向，农民工应如何主张权利（ ）。 A.向王某主张 B.向劳务公司主张 C.向王某和劳务公司共同主张 D.由王某承担主要责任 6. A. C. E. 下列情形中，被代理人可以拒绝责任的情况包括（ ）。 委托书授权不明 B. 代理人超越代理权 表见代理 D. 代理人因工作繁忙将代理事项转委托他人代理 本人明知道他人以本人名义实施民事行为而不作否认表示 2、B 3、A 4、D 5、B 6、BD【答案】1、BC2Z201040 建设工程物权制度（3 分）所有权 用益物权 抵押权 担保物权 质权 留置权 建设用地使用权、宅基地使用权、地役权等 不转移占有 转移占有 转移占有 欠A扣B 欠A扣A 约定 约定(需对方同意) 法定(无需对方同意)1．施工单位对其承建的在建工程拥有（ ）。 A.所有权 B. 用益物权 C. 担保物权2 / 38D. 以上说法都不对2. A. B. C. D.以下关于建设用地使用权的设立，说法不正确的是（ ） 建设用地使用权只能设立于国家所有的土地 建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立 建设用地使用权抵押的，附着于该土地上的建筑物应一并抵押 建设用地使用权期间届满的，自动续期3. 建设用地使用权人不能将其取得的建设用地使用权（ ）。 A. 转让、互换 B. 出资、赠与 C. 抵押 4.地役权是当事人约定的用益物权。地役权自（ ）时设立。 A. 办理地役权登记 B. 供役地交付 C. 地役权合同生效 【物权效力】不动产物权：登记设立；动产物权：交付设立。 5. 物权变更自登记时发生法律效力的是（ ）。 B. 土地抵押权 C. 机动车所有权 A. 船舶所有权D. 质押D. 当事人按约定支付费用D. 地役权【物权效力与合同效力区分原则】 物权效力，由《物权法》评价；合同效力，由《合同法》评价。物权效力与合同效力无关： （1）不动产物权，自登记时生效。 （未办理物权登记的，不产生物权效力） 。 （2）不动产合同，自成立时生效。 （未办理物权登记的，不影响合同效力。 ） 6．当事人之间订立有关设立不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自（ A. 合同成立 B. 办理物权登记 C. 办理合同备案 D. 办理公证 【物权保护方法】 一般规定）时生效。侵害物权，造成权利人损害的，权利人可以请求损害赔偿，或追究其他民事责任 归属、内容发生争议 无权占有 妨害物权 可能妨害物权 造成毁损 请求确权 请求返还原物 请求排除妨害 请求消除危险 请求修理、重作、更换 请求恢复原状具体规定7.当事人因（ ），可向人民法院请求确认物权。 A. 物权的归属、内容发生争议 B. 他人无权占有 C.他人妨害物权行使 【答案】1、D 2、D 3、D 4、C 5、B 6、A 7、AD. 他人造成物的毁损2Z201050 建设工程债权制度1. 债权人和债务人都是特定的人，这称之为债的（ ）。 B. 相对性 C. 不可转让性 A. 绝对性 D.排他性2. 施工单位有责任在没有竣工验收之前保护好工程，这是基于（ ）之债。 A. 合同 B. 无因管理 C. 侵权行为 D.不当得利 ）。 3 以下情形中不能产生债的关系的是（ A.施工噪声扰民 B.招标人与某投标人串通投标，造成其他投标人损失 C.供货商将承包商订购的建筑材料误发到其他工地 D.施工单位在公共通道上施工，设置警示标志以警示行人。3 / 38【建筑物侵权】 脱落、坠落 倒塌 （因其他责任人原因倒塌的） 抛掷 建筑物所有人、管理人、使用人 建设单位与施工单位 其他责任人 可能加害的建筑物使用人4. 大华商场委托飞达广告公司制作了一块宣传企业形象的广告牌，并由飞达公司负责安装在商场外墙。某日风 大，广告牌被吹落砸伤过路人郑某。经查，广告牌的安装存在质量问题。关于郑某的损害，下列( )是正确的。 A. 大华商场承担赔偿责任，飞达公司承担补充赔偿责任 B. 飞达公司承担赔偿责任，大华商场承担补充赔偿责任 C. 大华商场承担赔偿责任，但其有权向飞达公司追偿 D. 飞达公司承担赔偿责任，大华商场不承担责任 5．根据《侵权责任法》的规定，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由（ ）承担连带责任。 因其他责任人原因倒塌的，由其他责任人承担侵权责任。 A．建筑物所有人和管理人 B．建设单位和施工单位 C．建筑物使用人 D．设计单位和施工单位 【答案】1、B 2、A 3、D 4、C 5、B2Z201060 建设工程知识产权制度期限 著作权 专利权 商标权 个人作品：作者死后 50 年； 单位作品：首次发表后 50 年。 发明 20 年,实用新型、外观设计 10 年 10 年 起点 作品完成日 申请日 核准注册日 展期 不予续展 不予续展 可以续展1．下列关于专利权期限的说法不正确的是（ ）。　 A.发明专利权的期限是 20 年 B.实用新型和外观设计专利权的期限是 10 年　 C.专利权期限自批准日起计算 D.专利权期限届满后，专利权终止 类别 单位作品 第一类职务作品 著 作 权 第二类职务作品 委托作品 著作权归属 完全归单位 归作者（作者所在单位有优先使用权） 作者有署名权，其他权利归作者所在单位 通过合同约定，无约定，推定为归受托人 示例 招标文件、投标文件 （1） 主要利用了单位的物质技术条件， （2）由单位承担责任的，是第二类职 务作品 勘察设计文件2. 某建筑设计公司工程师王某接受公司指派的任务，为某住宅楼绘制了工程设计图。按照著作权法的规定，下 列表述正确的是（ )。 A.王某享有工程设计图的署名权，该公司享有著作权的其他权利 B.王某享有工程设计图的发表权、署名权、修改权和保护作品完整权，该公司享有著作权的其他权利 C. 王某享有工程设计图的所有权利，但该公司在其业务范围内可以优先使用 D.该公司享有工程设计图著作权的所有权利，但应当给予王某相应的奖励 3. 关于投标文件的著作权归属及保护期限，说法正确的是（ A.投标文件属于单位作品，著作权完全归投标单位4 / 38）B.投标文件属于职务作品，作者享有署名权，其他权利归投标单位 C.投标文件的著作权保护没有时间限制 D.投标文件的著作权归属没有约定时，中标后归招标人所有 第一步：首先应按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定; 第二步：实际损失难以计算的，按照侵权人的非法获利确定； 第三步：权利人损失或者侵权人所获得利益难以确定的，按该知识产权许可使用费的倍数确定； 第四步：以上方法均不能确定的，法院酌情判决（适用本情形的：著作权和商标权 50 万元以下，专利权案件 100 万元以下）。 赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权的合理开支。 ）。 4 ．知识产权侵权赔偿数额的确定方法中不包括（ A. 按照权利人因侵权行为受到的实际损失确定 B. 按照侵权人因侵权行为所获得的利益确定 C. 按照知识产权许可使用费的倍数确定 D. 按照权利人为制止侵权所支付的合理开支确定★【答案】1、C2、A3、A4、D2Z201070 建设工程担保制度（3 分）2Z201071 担保与担保合同的规定 2Z201072 建设工程保证担保的方式和责任【担保方式归纳对比】 人的担保 物的担保 金钱担保 保证 抵押 质押 留置 定金 第三人提供 可能是债务人本人，也可能是第三人提供 债务人本人提供 不转移占有 转移占有 转移占有 转移占有 动产、不动产 动产、权利 动产1.不动产可以依法（ ）。 A、抵押 B、抵押或质押C、抵押或留置D、抵押、质押或留置2. 某项目建设方委托一家商业银行为工程款支付提供保证担保，保证方式为一般保证，未约定保证期间。后 建设方未支付工程款，则商业银行在以下（ ）情况下应承担保证责任。 A．施工方向建设方催款无效 B．施工方在履行期限届满日起6个月内向商业银行提出主张 C．施工方起诉建设方后，依生效判决直接向商业银行主张 D．建设方被强制执行后，仍有部分工程款不能清偿5 / 38有约定的 保证方式 保证期间 保证范围 按约定无约定或约定不明的 按照连带责任保证 按照主合同履行期限届满起 6 个月 按照全部债务（主债权+利息+违约金、损害赔偿金+实现债权的费用）3.关于保证担保说法正确的是（ ）。 A. 保证方式没有约定的，按照一般保证承担保证责任 B. 保证期间没有约定的，按照主债务履行期限届满之日起 2 年 C. 保证范围没有约定的，按照主债权范围承担保证责任 D. 投标保证金不具有从合同性质，不属于合同担保方式 4.保证期间，（ A、主债权转让 ），无须保证人书面同意，保证人应当在原保证担保范围内继续承担保证责任。 B、主债务转移 C、主合同变更 D、主合同终止2Z201073 抵押权、质权、留置权和定金（2 分）【抵押权的设立】不动产抵押权，自抵押登记时设立；动产抵押权，自抵押合同生效时设立。 【重复抵押】分为两种不同的情况： （1）抵押权登记生效的（不动产），按照抵押物登记的先后顺序清偿，顺序相同的，则各债权人按照各自债 权比例分配抵押物价值。 （2）抵押权自抵押合同签订之日起生效的（动产），如果抵押物未办理登记的，按照合同生效的先后顺序清 偿，顺序相同的，按照债权比例清偿。抵押物已登记的先于未登记的受偿。 5. 甲将办公楼向乙、丙和丁作了抵押，其中，乙的抵押没有登记。后来由于不能按时偿还债务，办公楼被拍 卖，扣除拍卖费用后共收入 1500 万元，则( )。 A．乙、丙、丁平均分配这笔收入 B．乙无权分配，丙和丁平均分配这笔收入 C．乙无权分配，丙和丁按照登记先后顺序分配这笔收入 D．乙无权分配，丙和丁按照债权比例分配这笔收入 6. 某企业将自己所有的一批原材料抵押给甲，后由于资金短缺，又将此批原材料抵押给乙，上述抵押均未办 理登记。后某企业无力偿还甲乙的借款，甲乙拟行使抵押权。下列表述正确的是（ ）。 A．由于均未办理抵押登记，抵押权不成立 B．甲抵押权成立在先，应先由甲优先受偿 C．同一财产重复抵押的，甲乙按照债权比例清偿 D．同一财产禁止重复抵押，乙抵押权无效，无优先受偿权 7 .某市政府投资建设一桥梁，向某银行贷款 20 亿元，银行要求其为还款提供担保。可采取的方式是（ ）。 A、将在建工程抵押 B、将政府财政收入质押 C、将桥梁收费权质押 D、由上级政府出具还款保证书★8 . 收受定金的一方（★），应当双倍返还定金。 C.履行债务不符合约定的 D.部分履行债务的A.不履行债务的B.迟延履行债务的9.甲向乙购买 1000 吨水泥，约定 6 月 1 日到货，甲同时向乙支付定金 8 万元，6 月 2 日乙发来 700 吨货物 后无货可交，则甲有权要求乙返还（ A. 10.4 万元 【答案】1、A 2、D B. 8 万元 3、D 4、A ）。 C. 4.8 万元 5、C 6、B D. 16 万元 7、C 8、A 9、C2Z201080 建设工程保险制度（1~2 分）1.财产保险合同经（ A．投保人通知保险人 ）后方可转让。 B．保险人同意继续承保 C．保险金足额支付6 / 38D．被保险人与第三人达成协议2. 保险人对（ ）的保险费，不得以诉讼方式要求投保的施工单位支付。 A．建筑工程一切险 B．安装工程一切险 C．第三者责任险 D．意外伤害险 【一切险原理】 （1）保风险，必然发生的损失（如材料损耗、机械磨损、维修检修费用）不保; （2）保极端事件，因被保险人管理失误的损失（如设计错误、施工方法不当、材料不合格、断电造成的）不保。 （3）保建造过程，保险财产中工程业主已经验收合格或实际接收的部分不保。 3 .属于建筑工程一切险承保的是( A．因自然灾害导致的工程损毁 C．盘点时发现的短缺★)。 B．因设计错误引起的工程损失 D．建设方已经验收合格的单体因火灾意外焚毁4. 某工程已投保建筑工程一切险，保险期间，因施工方法不当造成损失，并导致保险标的危险程度显著增加。 以下说法错误的是（ ） A．被保险人应当及时通知保险人 B．保险人有权按照合同约定要求增加保费 C．保险人有权按照合同约定解除合同 D．被保险人有权要求保险人赔偿损失 5. 某高层住宅工程已投保建筑工程一切险， 保险限额 1000 万元， 保险单明细表中列明的每次事故限额为 100 万元。在施工中因意外火灾，损坏严重，需要采取加固、返修措施。承包人为工程已实际支出 700 万元，加固 维修费用约 150 万元。保险人应承担的赔偿额为（ ）。 A. 100 万元 B. 150 万元 C. 700 万元 D. 1000 万元 6．关于安装工程一切险的保险责任，说法不正确的是（ A．过电压导致的设备损坏不属于保险责任范围 C. 对二手设备不负考核期和维修期责任 【答案】1、B 2、D 3、A 4、D 5、A ）。 B. 试车考核期一般不超过3个月 D.保险期限以保险明细单注明的为准 6、D2Z201090 建设工程法律责任制度（1~2 分）行政处罚拘留 罚款 没收违法所得刑罚拘役 罚金 没收（合法）财产1.合同无效，当事人需要承担的民事责任不包括（ ） A．返还财产 B．折价补偿 C．赔偿损失 D．违约金 【拓展】施工合同无效，当事人需要承担的民事责任包括（D） A．继续履行 B．违约金 C．定金罚则 D．折价补偿 2．我国工程建设领域的法律、行政法规所设定的行政处罚的种类主要包括（ A、警告 B、罚金 C、降低资质等级 D、吊销执业资格证书 ）。 E、撤职重大责任事故罪 重大劳动安全事故罪 工程重大安全事故罪自然人犯罪 单位犯罪 (处罚直接责任人员和直接主管人员)在生产、作业中违反有关安全管理规定 （违章操作或违章指挥、强令冒险） 设施或条件 结构7 / 383．某建筑工地脚手架连接件存在安全隐患，工人及时向现场负责人王某提出更换要求，王某没有及时处理，导 致施工过程中脚手架拥塌，造成 5 名工人死亡的严重事故。此事件中，王某可能构成( A. 重大责任事故罪 C. 工程重大安全事故罪 B. 重大劳动安全事故罪 D. 强迫职工劳动罪 )。 C、监理单位 4、D D．材料供应单位 )。4.工程重大安全事故罪的犯罪主体不包括( A．建设单位 【答案】1、D B．施工单位 2、ACD 3、B2Z202000 施工许可法律制度（7～8 分）2Z202010 建设工程施工许可制度（2 题）施工许可证 管理机关 适用范围 开工期限 不能按期开工 开工后 在建项目停工 县级以上建设行政主管部门 小型工程不需要领取 领证后 3 个月内 申请延期 &1 年，报告后即可复工 R1 年，核验后方可复工 开工报告 按国务院规定的 权限和程序 获批后 6 个月内 不予延期 停工、复工应报告 （无核验程序）1．以下工程不需要申请施工许可证的有（ ）。 A、投资额 45 万元教学楼节能改造工程 B、建筑面积 280 平方米的食堂工程 C、南水北调主线工程 D、水利抢修工程 E、分期开发中的二期工程 【特别注意】建设单位领取施工许可证，只有 5 类强制监理的工程需要委托监理。只有两类（大型人员密集场 所+其他特殊）工程，领证前需要先通过公安消防机构消防设计审查。 2. 某大型体育馆项目总投资 6000 万元，经划拨方式取得建设用地使用权。施工合同价 4000 万元，工期 18 个月。则领取施工许可证前，应当具备的开工条件不包括（ ）。 A．已经取得建设用地批准书和建设工程规划许可证 B．已经确定施工单位和监理单位 C．到位资金必须超过 1800 万元 D．经公安消防机构消防设计审核 工期超过一年 工期不足一年 施工合同价 30% 施工合同价 50% ）。3.某大型体育馆工程，建设单位领取施工许可证后满一年才开工，则开工时（ A.建设单位应当向发证机关报告 B.应当报发证机关核验施工许可证 C.应当报发证机关申请延期 D.施工许可证已自行作废 【答案】1、BCD 2、C 3、D2Z202020 施工企业从业资格制度（3 题）8 / 38适用 首次申请资质 新建企业首次提出资质申请（不考核业绩，按最低资质等级核定） 资质续期 资质变更 资质升级 资质增项★资质有效期满 企业名称、地址、注册资本、法定代表人变更 符合相应资质条件，扩大承接业务范围 （有 12 种法定的信用不良行为之一的，1 年内不予批准）1 .建筑业企业在资质证书有效期内（ ）等发生变更的，应当办理资质变更手续。 C. 股权结构 D. 法定代表人 E. 承包项目 A. 企业名称 B. 注册资本 有效期 申请续期 安全生产许可证 3 年 资质证书 5年 提前 60 日 续期条件 符合资质条件，无信用不良记录提前 3 个月 符合安全生产条件，无死亡事故的，可以不审查撤回（并重新核定） 合法取得后，不再具备相应资质条件 撤销 吊销 注销★原本不具备相应资质条件而非法取得 合法取得后，因违法而受到吊销处罚 被撤销、吊销、关闭后，为确保证书失效而办理注销手续 )。2 .按照《建筑业企业资质管理规定》,下列关于建筑业企业资质证书的说法中正确的是( A.建筑业企业首次申请资质的，不考核工程业绩，按最低等级核定资质 B.资质证书的有效期和每次的有效延续期为 3 年 C.企业合并后存续或者新设立的建筑业企业可以承继合并前各方中较高的资质等级 D.建筑业企业在资质有效期内发生重大安全事故的，1 年内不予批准其升级、增项申请 E.建筑业企业取得资质后不再符合相应资质条件，逾期不改的，其资质证书将被撤销3．某工程项目由甲施工企业分包土石方工程，甲又与“包工头”乙签订任务书,约定由乙组织人员负责土方开 挖、装卸和运输，负责施工的项目管理、技术指导和现场安全，单独核算，自负盈亏。正确的分析是( )。 A.视同甲企业允许乙以自己的名义承揽工程 B.对甲企业应处以工程合同价款 2%以上 4%以下的罚款 C.甲与包工头签订的任务书无效 D.总承包有权单方解除与甲的土石方分包合同 E.甲与乙之间属于劳务分包行为，无需建设单位和总承包的同意 4. 施工中因以下原因造成相关专业工程不符合质量标准造成损失的，（ ）负连带赔偿责任。 A．建筑施工企业与使用本企业名义承揽工程的实际施工人 B．合法分包的总承包单位与分包单位 C. 违法分包的总承包单位与分包单位 D．建筑施工企业与接受转包的实际施工人 E. 建设单位与不具有相应资质等级的承包单位 【答案】1、ABD 2、ACD 3、ABCD 4、ABCD2Z202030 建造师注册执业制度（3 题）2Z202032 建造师考试和注册的规定（1 题）1. 以下申请人提出建造师注册申请，不予批准的是（ ）。 A．年龄超过60周岁的 B．因交通肇事罪在缓刑期间 C．申请注册之日前3年担任工长的项目发生过重大质量和安全事故 D．在取得执业资格后超过3年才提出初始注册申请的9 / 382Z202033 建造师的受聘单位和执业岗位范围（1 分）2 ．注册建造师王某担任一工程项目的施工项目负责人,现王某决定注册到另外一家企业,下列( 某可以变更注册。 A.项目已提交竣工验收报告 B.项目承包合同已经依法解除 C.同一工程分期施工 D.项目因不可抗力停工超过 120 天★)情形下,王3. 注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目（ ）前，不得变更注册至另一企业。 A．主体结构封顶 B. 竣工验收并办理交工手续 C. 完成竣工结算 D. 工程保修期结束2Z202034 建造师的基本权利和义务（1 题））。 4．下列选项中，注册建造师应当履行的义务包括（ A、遵守法律、法规和有关规定，恪守职业道德 B、执行技术标准、规范和规程 C、能力较强者应担任两个以上建设工程项目施工的负责人 D、保守在执业中知悉的国家机密及他人的商业秘密 E、对侵犯本人权利的行为进行申述 5．甲同时具有建筑工程专业和机电工程专业的注册建造师资格,其担任项目负责人的某施工项目将电梯安装部 分分包,乙是机电工程专业的注册建造师,负责分包工程。对于施工文件的签署,下列说法错误的是( )。 A.甲对该工程施工管理文件签章 B.电梯安装部分的施工管理文件由乙签章 C.电梯安装部分的质量合格的文件上甲必须签章 D.修改签章后的施工管理文件,应征得签章人同意 【答案】1、B 2、B 3、B 4、ABDE 5、D2Z203000 建设工程发承包法律制度（10 分）2Z203010 建设工程招标投标制度（5~6 分）2Z203011 建设工程必须招标的范围、规模和招标方式（1 题）范围+规模，两条件同时具备才需要招标 范围 情况 1：总投资&3000 万元 公用事业+基础设施 全部或部分使用国有资金 外国政府、国际组织援建 施工R200 万 货物R100 万 服务R50 万 规模 情况 2：总投资R3000 万 勘察、设计、监理、施工、重要材料设备采购， 不论合同额大小，全部需要招标 ）。1.根据《招标投标法》的规定，关于建设工程施工项目招标，说法正确的是（ A.施工单项合同估算价超过 200 万元的都必须招标 B.使用国有资金投资的项目必须进行施工招标 C.只要施工单项合同估算价在 200 万元人民币以下的，就不需要进行招标 D.公用事业项目总投资超过 3000 万元的，必须进行施工招标 招标 直接发包 公开招标邀请招标1、涉及国家秘密、国家安全、抢险救灾而不适宜 1、涉及国家秘密、国家安全、抢险救灾，适宜招标而不适 招标的； 宜公开招标的； 2、以工代赈的； 2、受自然地域环境限制的； 3、施工主要技术采用专利或专有技术的（只有一 3、项目技术复杂或有特殊要求，只有少量潜在投标人可供 家能做） ； 选择的； 4、施工企业自建自用的； 4、拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的； 5、在建项目追加的附属小型工程或主体加层工程； 5、其他 6、其他10 / 382 .地方重点工程建设项目中,经省政府批准可以邀请招标的是( )。 A.灾后重建工程项目工期紧 B.经济适用房工程的主体加层项目，原施工人符合资质要求 C.技术复杂只有三家供应商符合要求 D.拟进行公开招标的费用比较多 E.受自然地域环境限制的★2Z203012 招标基本程序和禁止肢解发包、限制排斥投标人的规定（2 分）一、 招标基本程序 （一）履行项目审批手续 3.依法招标的项目，按照国家规定，应当报项目审批机关审批或核准的不包括（ C、招标组织形式 D、招标文件 A、招标范围 B、招标方式）。（二）委托招标代理机构 4.某招标项目,招标人委托招标代理机构办理相关招标事宜,代理机构从事的下列活动中,( )符合法律规定。 A.代理机构同时接受该项目的招标和投标代理 B.代理机构将项目的招标事宜委托另一家代理机构 C.编制和出售招标文件、资格预审文件 D.组织投标人踏勘现场 E.确定中标人 （三）编制招标文件及标底 5.某建设项目在投标答疑阶段，投标人甲就招标文件某一设备型号提出的疑问，招标人在进一步澄清时，须满 足的条件不包括（ ）。 A．应当在投标截止时间前 15 日完成澄清 B．应当书面通知所有招标文件收受人 C．该澄清内容为招标文件的组成部分 D．该澄清内容只对投标人甲有约束力 （四）发布招标公告或投标邀请书 （五）资格审查 6.下列关于资格审查的说法错误的是（ ）。 A.资格审查分为资格预审和资格后审 B.资格预审一般适用于潜在投标人较多或技术相对复杂的项目 C.进行资格预审的，一般不再进行资格后审 D.经资格预审不合格的投标人的投标按废标处理 （六）开标 拒收 否决投标 （当场就能发现） （当场不能发现） 逾期送达的 未密封的 投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字； 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件； 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的 除外； 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价； 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应； 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。 7．某建设项目公开招标，投标截止后，招标人临时指定一个会议室为开标地点。开标由该市招投标管理办公 室的工作人员主持；由招标人代表检查密封情况后当众拆封，宣布了各投标人的报价和投标方案，但为保密没 有宣布投标人名称；并宣布投标文件中无单位盖章的为废标。指出上述程序中存在哪些错误？ （七）评标 ★ )。 8 ．根据《招标投标法实施条例》的规定，下列关于标底的说法中正确的是( A.编制标底是强制性的，招标人必须编制 B.开标时应当公布标底 C.应当确定投标报价最接近标底的为中标人 D.投标报价超过标底幅度 15%的，应否决其投标11 / 38未送达指定地点的 投标联合体没有提交共同投标协议；（八）中标和签订合同 ★ 9 .根据招标投标法和实施条例的规定，关于招标人和中标人签订合同说法正确的是（ A.评标委员会依法可以直接确定中标人 B.中标人应当自收到中标通知书之日起 30 日内与招标人签订合同 C.合同的主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致 D.双方另行订立的让利协议，只要不违反双方真实意思，应作为结算工程价款的根据）。10.某施工招标文件要求投标人能够采用某特定的专利技术，而该专利技术并非实施该工程所必需。该招标人 的行为属于（ ）。（P80 第 4 段） A 与投标人串通 B.内定中标人 C.以不合理条件排斥投标人 D.指定分包2Z203013 投标人、投标文件和投标保证金（1 分）11.某大型、结构复杂的工程施工招标文件中，载明的内容不符合法律规定的是（ A．存在控股、管理关系的不同单位参加投标的，相关投标均无效 B．本项目接受联合体投标，联合体通过资格预审后成员发生变化的，投标无效 C．投标人在投标有效期内修改、补充投标文件的，没收其投标保证金 D．投标保证金以现金支票形式提交，应当自投标人基本账户转出 ） 。12.某招标文件规定的投标截止时间为 3 月 30 日。某投标人 3 月 25 日提交了投标文件，3 月 28 日按照招标 文件要求提交了投标保证金。则该投标文件及投标保证金的生效时间分别为（ ）。 A.3 月 25 日，3 月 28 日 B.3 月 28 日，3 月 28 日 C.3 月 30 日，3 月 28 日 D.3 月 30 日，3 月 30 日2Z203014 禁止投标人实施不正当竞争行为（0~1 题）13.投标人以非法手段骗取中标的表现形式有( )。 A．借用其他企业的资质证书参加投标 B．投标时递交假业绩证明 C．向评标委员会行贿取得中标 D．以低于成本的报价中标 E．与其他投标人先行内部竞价，内定中标人2Z203015 中标的法定要求和招标投标投诉处理（1 分）一、中标的法定要求 14.某经济适用房建设工程，评标委员会确定甲乙丙三人为中标候选人，排名分列一二三名。建设单位发现乙的 报价最低，丙具有多次经济适用房建设的经验。则建设单位应当确定（ ）为中标人。 A.甲 B.乙 C.丙 D.三个全不用，重新招标 二、招标投标投诉与处理 15 某招标项目投标人在中标候选人公示期间，就有关事项向监管部门投诉，并提交了初步证据，请求认定招 标无效，重新招标： (1)招标文件出售时间不足 5 日；(2)开标时没有检查投标文件密封情况，且投标文件主要内容宣读不全； (3)中标候选人的投标报价与标底相差幅度巨大，低于其合理成本； (4)中标候选人拟担任项目经理的注册建造师在另一在建项目上担任项目经理。 问：监管部门应当受理哪些投诉事项？不予受理哪些投诉事项？为什么？12 / 385、D 6、D 【答案】1、D 2、CE 3、D 4、CD 10、C 11、C 12、D 13、AB 14、A 15、-7、-8、B9、C2Z203020 建设工程承包制度（2~3 分）1. A. B. C. D. 关于建筑工程的发包、承包方式，以下说法正确的是（ ） 建筑工程实行直接发包的，应当发包给报价最低的承包单位 建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程 发包单位有权将项目的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个总承包单位 发包单位有权将地基基础、主体结构、屋面工程分别发包给具有相应资质的承包单位2Z203021 建设工程总承包（0~1 题）2．对于从事某个项目的工程项目管理企业,下列表述中正确的是( )。 A.不直接从事该工程项目的勘察、设计、施工 B.与该工程项目的总承包企业或勘察、设计、供货、施工等企业签订合同 C.受业主委托监督合同的履行 D.在同一个工程项目中同时承担工程总承包和工程项目管理业务 E.协助业主与工程项目的总承包企业或勘察、设计、供货、施工等企业签订合同 3.甲施工企业总承包了一个高档酒店工程，经建设单位同意，将其中的大堂装修工程分包给符合资质条件的乙 装饰公司，分包合同写明：“因分包人自身原因造成的质量缺陷、进度延误，由分包人向总承包人承担全部赔偿 责任”。以下说法正确的是（ ） A.该分包合同约定无效 B.该分包合同约定有效 C.该分包合同约定不得对抗建设单位 D.分包工程出现质量问题，建设单位可以要求总承包单位赔偿全部损失 E.总承包单位向建设单位赔偿损失后，可以依据分包合同约定向分包单位追偿2Z203022 联合共同承包（0～1 分）4.甲施工单位与乙施工单位联合承包某机场工程，双方约定各方的工作范围并要求各方对自己施工的工程质量 承担全部责任，甲是牵头人。在施工过程中，乙承揽的工程发生质量事故给建设单位造成 5 万元损失，则关于 建设单位索赔程序，正确的是（ ）。 A.应当先向直接责任人乙提出 B.应当先向牵头人甲提出 C.应按照共同投标协议约定向甲、乙分别提出 D.可以依法向任何一方提出 5．工程勘察、设计、施工单位组成联合体以 EPC 方式共同承包工程时，（ ）。 A、联合体各方均应具备相应的资格条件 B、三者应分别与招标人签订勘察、设计、施工合同 C、其资质等级按照三者中资质等级最低的确定 D、联合体牵头人对承包合同的履行负主要责任2Z203023 建设工程分包（1 题）专业工程分包 需要建设单位认可或总承包合同约定 主体结构不得进行专业分包 分包单位不得再进行专业分包★劳务作业分包 不需要建设单位认可 主体结构中的劳务作业可以全部分包 分包单位可以将劳务作业全部再分包相同点：应分包给有相应资质的分包单位6 . 根据《建筑法》的规定，作为工程总承包单位的建筑施工企业（ ） B.经发包人认可可以分包主体工程 A.未经发包人认可不得分包劳务作业 C.应当接受发包人指定的分包单位 D.对以暂估价形式包含在总承包范围内的工程，属于招标范围且达到规模标准的，以招标方式确定分包单位 【答案】1、C 2、ACE 3、BCDE 4、D 5、A 6、D13 / 382Z203030 建筑市场信用体系建设（2～3 分）1. 施工单位的以下违法行为，应记入资质不良行为的是（ ） B. 借用其他企业资质证书参加投标 A. 特殊技术工种无证上岗 D. 出借安全生产许可证 C. 恶意拖欠农民工工资★2．下列选项中( )属于注册建造师不良行为记录的认定标准。 A.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的 B.泄露商业秘密的 C.相互串通投标或与招标人串通投标的 D.恶意拖欠或克扣劳动者工资的 E.所负责工程未办理竣工验收或移交手续前，变更注册到另一企业 【诚信行为公布】 施工中的行政处罚 7日 6 个月~3 年 (经省厅审查整改确有实效的可以缩短,但不 得少于 3 个月) 招投标处理决定 20 个工作日 6 个月 （取消资质资格R6 个月的，从其期限）3．根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定,下列表述正确的是( )。 A.良好行为记录信息公布期限一般为 3 年 B.企业不良行为记录，对整改确有实效的，经批准可以缩短公布期限，但最短不得少于 6 个月 C.申请行政复议的, 公告部门依法停止对违法行为记录的公告 D.属于《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》范围的，在全国公布的期限应当长于地方确定的期限 【答案】1、A 2、BE 3、A2Z204000 建设工程合同和劳动合同法律制度(15 分)2Z204010 建设工程合同制度（8~10 分）2Z204011 建设工程施工合同的法定形式和内容（0~1 分）1．下面属于承包人主要责任和义务的是（ ） A.提供必要施工条件 B.及时检查隐蔽工程 C.及时验收工程 D.自行完成主体结构的施工2．施工中，因发包人未能及时检查隐蔽工程的，承包人可以主张的权利不包括 ( )。 A.工期顺延 B.赔偿窝工损失 C.赔偿停工损失 D.立即通知解除施工合同2Z204012 建设工程工期和价款支付的规定（2～3 题）一、建设工程工期 3. 承包商按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。 该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质 ）。 量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则相关费用损失和工期处理为（ A. 费用和工期损失全部由业主承担 B. 费用和工期损失全部由承包商承担 C. 费用由承包商承担，工期给予顺延 D. 工期不予顺延，但费用由业主给予补偿 4.根据最高法院司法解释，当事人就竣工日的认定发生争议，法院的裁判错误的是（ ）。 A、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定日期为竣工日期 B、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期 C、建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期 D、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期14 / 38二、工程价款的支付 （二）合同价款的确定 5.某依法招标的施工项目，招标人与中标人签订可调单价的合同（合同 A）并在主管机关办理备案。同时双方 另订立了一份补充协议（合同 B），约定最终结算方式按固定单价。竣工前，双方又订立一份赶工协议（合同 C），约定在不违反强制性标准的情况下，提前完工 1 天奖励 2000 元。工程结算时，因设计变更导致工程量 增加，双方协商追加 400 万元工程款并签订了补充协议（合同 D），就以上合同效力，判断正确的是（ ） A．全部有效 B．合同 B 无效 C．合同 C 无效 D．合同 D 无效 【提示】A 是阳合同，B 是阴合同且与阳合同实质内容不一致，CD 属于正常的合同变更。 （三）解决工程价款结算争议的规定 欠款利息 垫资利息 有约定按约定，无约定按贷款利率 无约定的，不予支持；有约定的，仅支持低于贷款利率的部分6.施工合同约定乙垫资完成工程，交工后甲一次性付清工程款。工程交工后，甲只付了部分工程款，则下列说 法正确的是（ ） A. 该垫资应按照工程欠款计算 B. 欠款利息从交工之日起计付 C. 垫资利息从开工之日起计付 D. 欠款利息标准没有约定的，应按照同期同类银行贷款利率计息 E. 垫资利息标准没有约定的，应按照同期同类银行贷款利率计息 7.某住宅工程项目，在竣工后第 7 个月，发包人因资金链断裂下落不明，被抵押权人申请拍卖。则对该拍卖所 得具有优先受偿权的是（ ）。 A．承包人的工程实际支出 B．抵押权人未受清偿的款项 C．发包人拖欠的土地出让金 D．承包人因开发商违约造成的损失 E．消费者已全额交付的购房款2Z204015 建设工程赔偿损失的规定（1 题） 【合理预见原则】赔偿损失=直接损失+可得利益（间接损失）≤违约方订立时的合理预见范围8 . 建设工程施工中，因发包人原因停建，承包人依法解除合同。其可以要求发包人赔偿的损失包括（ ）。 B.现场未使用建筑材料的积压、处置损失 A.机械设备退场、倒运费用 C.窝工、停工，遣散工人的合理费用 D.未完工程的预期利润 E.发包人订立合同时无法预见的意外损失★9. 乙方的违约行为导致工程受到损失，甲方采取减损措施，将损失减少到 3 万元，并为此支出了 0.5 万元的 措施费，甲方可以向乙方主张（ ）万元。 A.0.5 【答案】1、D B.2.5 2、D 3、B C.3 4、A 5、B D.3.5 6、 BD 7、BE 8、ABCD 9、D2Z204014 无效合同和效力待定合同（2 分）【合同效力类型】无效合同：违法 ，★可变更、可撤销合同：违心 ，效力待定合同：无交易资格B. 业务人员超越授权范围订立的让利协议 D. 承包人超越资质等级承揽的施工合同10 .以下合同无效的是（ ） A. 发包人隐瞒实际工程量订立的固定总价施工合同 C. 供应商将已出售但尚未交货的施工设备加价卖与他人的合同11．下列关于无效合同主要类型的表述中，正确的是（ ）。 A. 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同 B. 损害国家、集体或者第三人利益 C. 以合法形式掩盖非法目的 D. 违反地方性法规的强制性规定15 / 3812 . 以下关于施工合同无效说法正确的有（ ）。 B. 无效施工合同自订立时起不具有约束力 A. 约定垫资承包的施工合同无效 C. 施工合同部分条款无效，不影响其他条款效力的，其他条款依然有效 D. 施工合同无效，不影响争议解决条款的效力 E．施工合同无效，但竣工验收合格，承包人请求参照合同约定付款的，应予支持★13．某建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工。施工完毕后，因觉得模板运回来费用很高，建筑公司就 擅自将该批模板处理了。 后租赁公司同意将该批模板卖给该建筑公司。 则建筑公司处理该批模板的行为 （ ） 。 A．无效 B．有效 C．效力待定 D．失效2Z204015 合同的履行、变更、转让、撤消和终止(2 题)14．某工程建设项目经招投标后确定了中标人，签订了施工合同并予以备案。后因各种原因，建设单位与施工 单位协商对施工合同进行了多处变更。在下列中，属于合法变更的是( )。 A.为提前竣工，双方协商将合同工期减少一半 B.为减少投资，双方协商非承重部位混凝土标号降低 C.将结算方式由固定总价修改为可调单价 D.由于设计变更导致工程量增加，双方以签证形式加以确认 15. 甲与乙签订一份合同，后来乙将自己的债务转移给丙，并征得甲的同意。现丙履行债务不符合合同约定， 甲可以请求（ ）承担违约责任。 A. 乙 B. 丙 C. 乙和丙 D. 乙或丙 16．债权人转让权利的，应当（ ）。 A、通知债务人 B、经债务人同意 C、确保债务人不行使抗辩D、只转让主权利，不转让从权利17．某工程建设项目招投标中，由甲建设单位内定乙施工单位为中标人，双方签订施工合同并办备案手续。建 设期间甲由于资金严重不足将建设项目全部转让给丙投资公司并通知了乙。 针对上述行为表述正确的是： （ ） 。 A.甲的转让行为属于债权债务概括转移，通知乙即可 B.甲的转让行为必须经乙同意方产生转让的效力 C.甲的转让行为属于法定的概括转移，无须征得乙的同意 D.因甲乙的合同无效，甲丙之间的转让不能发生法律效力 【可撤销合同】重大误解、显失公平、欺诈胁迫、乘人之危合同，只有一方（误解方、不利方、受害方、违心 方）可以与对方协商变更或撤销；协商不成的，可以请求人民法院或者仲裁机构（强行）变更或撤销。当事人 请求变更的，人民法院或者仲裁机构不得撤销。 撤销权消灭的情形包括:①具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权; ②具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权。 合同未撤销的，自始有效；合同被撤销的，自始无效。 18 ．甲、乙双方于 2012 年 3 月 10 日签订一份固定总价施工合同。2012 年 3 月 20 日，乙方发现甲方隐瞒 了施工现场周边真实地质条件，如果按合同施工，将增加近 30%的施工费用，遂与甲方协商但遭到拒绝。乙 因此提起诉讼，请求增加合同价款。关于本案说法正确的是( )。 A 乙有权请求变更价款但无权要求撤销合同 B．调解不成，甲有权向法院主张撤销合同 C. 调解不成，法院可以裁定撤销合同 D. 当事人的撤销权于 2013 年 3 月 20 日消灭★19.某工程建设项目，建设单位不按合同约定支付工程进度款，施工单位无法继续施工，经多次催告无效后， 便通知建设单位解除工程承包合同。建设单位接到通知后对此通知的效力产生质疑，如下理解中（ ）正确。 A.施工单位提出解除合同尚不具备法定条件 B.施工单位只能提出撤销合同，不能解除合同 C.解除合同应双方协商一致，不得单方行使 D.如果对通知效力有异议，可以请求法院或仲裁确认其效力 20 .下列选项中，发包人不可以解除与承包人的施工合同的是（ ）。 A. 工程没有在合同约定的工期内完工的 B．总承包人将主体结构部分的施工分包的 C．已完工程的质量不合格，承包人拒绝修复的 D．承包人将工程转包的★16 / 3821．根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的相关规定，承包人催告 无效，可以解除施工合同的情形不包括（ ）。 B、发包人提供的建筑材料不符合强制标准且拒不更换的 A、长期拖欠工程款的 C、发包人拒不按照合同约定履行协助义务的 D、合同中约定承包人垫资施工且拒不更正的2Z204018 违约责任及违约责任的免除（1 题）法定 违约责任 违约金 约定 定金 22．施工单位与建材供应商约定 2008 年 12 月供应钢材 1000 吨，2008 年 6 月，由于材料价格大幅上涨， 建材商通知施工单位：无法按照原价格在 2008 年年底供货。则施工单位（ ）。 A. 不可以要求建材商承担违约责任 B. 可以接到通知后即要求建材商承担违约责任 C. 只能在 2008 年 12 月后要求建材商承担违约责任 D. 材料价格上涨属于不可抗力，建材商不构成违约 继续履行 采取补救措施 赔偿损失违约金 定金 赔偿损失23．以下可以同时适用的违约责任有（ ）。 A.继续履行与赔偿损失 B.赔偿损失与违约金 C.违约金与定金罚则 D.解除合同与违约金要最高的一个（已经交付定金的,记得收回定金）24．下列情况中，施工企业应承担违约责任的有（ ）。 A. 施工企业借用他人资质签订承包合同，被主管部门查处后责令停工的 B. 因材料商迟延交付建筑材料，致使工期拖延的 C. 由于建设单位拖延付款，催告无效，书面通知暂停施工的 D. 未在约定的期限内完工，之后又发生特大洪水致使工期再次拖延的 E. 由于周边市政道路改造，运输材料的车辆不能进入施工现场，合同事先约定此种情况免责的 【答案】10、D 11、C 12、BCDE 13、B 14、D 15、B 16、 A 17、D 18、D 19、D 20、A 21、D 22、B 23、A 24、BD2Z204020 劳动合同及劳动关系（5 分）民事合同 宗旨 合同形式 合同效力 合同变更 合同解除权 合同自由，国家被动干预 平等保护 灵活 协商一致 双方平等行使 劳动合同 合同不自由，国家主动干预 强调保护劳动者 必须书面 协商一致 劳动者辞职自由，单位非法定事由不得辞退劳动者 无 国家一般不承认，两个例外 禁止一切担保17 / 38有效、无效、可撤销、效力待定 有效、无效缔约过失责任 有 违约责任制度 有 合同担保制度 有2Z204021 劳动合同订立的规定（1~2 分）1 劳动合同对劳动报酬约定不明确，且协商不成，应首先（ ）。 C. 适用国家规定 A. 实行同工同酬 B. 适用集体合同规定 0 3 个月 ≤1 个月 1年 B. 非全日制用工 ≤2 个月 3年 C. 续签劳动合同 D. 劳动合同期限满 3 个月 D. 适用当地最低工资标准 ≤6 个月2.（ ），可以约定试用期。 A．以完成工作任务为期限的劳动合同★）。 3 . 以下关于劳动合同效力，说法正确的是（ A. 劳动合同双方签字或者盖章时间不一致，以最先一方签字或者盖章的时间作为生效时间 B. 欺诈胁迫或者乘人之危订立的劳动合同，一方可以请求劳动争议仲裁撤销或者变更 C. 用人单位免除自己责任，排除劳动者权利的劳动合同条款无效 D. 劳动合同无效，劳动者已经付出劳动的，可以请求参照合同约定支付劳动报酬 E. 对劳动合同无效有争议的，由劳动争议仲裁机构或法院确认2Z204022 劳动合同的履行、变更、解除和终止（2～3 分）4.用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的，劳动者可以依法向当地人民法院（ ） C. 申请劳动仲裁 D. 申请强制执行 A．起诉 B. 申请支付令 协商解除 劳动 合同 解除 劳动者辞职 单位辞退劳动者★劳动者先提出 单位先提出 单位无过错 单位有过错 劳动者无过错 劳动者有过错无经济补偿 有经济补偿 预告解除，无经济补偿 随时通知解除或无通知解除，有经济补偿 预告解除，支付经济补偿 随时解除，无需支付经济补偿）。 5 . 劳动合同解除，用人单位应当支付经济补偿金的情形是（ B. 用人单位依法预告解除劳动合同 A．用人单位依法随时解除劳动合同 C. 劳动者因为工作报酬过低提出解除劳动合同 D. 劳动者因为单位拖欠工作报酬提出解除劳动合同 E. 用人单位提出与劳动者协商解除劳动合同 合法解除/终止 违法解除/终止 补偿（随时解除除外） 赔偿=补偿×26.某施工单位试验员李某 2009 年 3 月上班，施工单位与其签订了 1 年劳动合同，合同期满后双方又续签了 3 年劳动合同。2010 年 5 月施工企业以李某怀孕不能胜任工作为由将其解雇。经劳动争议仲裁，如李某不愿意 回单位上班，可主张按（ ）的工资标准支付赔偿金。 A．1 个月 B．1.5 个月 C．3 个月 D．8 个月2Z204023 合法用工与违法用工（0～1 分）7.以下关于劳务派遣说法错误的是（ ）。 A．施工项目经理岗位不适用劳务派遣方式 B. 劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立 2 年以上固定期限劳动合同 C. 被派遣劳动者享有与派遣单位的劳动者同工同酬的权利 D. 用工单位不得将被派遣劳动者再派遣到其他单位18 / 382Z204024 劳动保护（1 题）8. 某工程基础施工时出现管涌险情， 施工单位安排工人抢险直到深夜。 则就加班时间和加班费用， 正确的是 （ ） A．加班时间不超过 1 小时的，不需要支付加班费用 B．加班时间不得超过 3 小时，需要支付 150%的加班费用 C．加班时间不得超过 3 小时，不需要支付加班费用 D．加班时间不受限制，需支付 150%的加班费用2Z204025 劳动争议（0～1 分）劳动纠纷 程序 申请和受理 管辖 仲裁庭组成 时效 先裁后审 无需仲裁协议 法定 劳动仲裁委依职权 1年 民事纠纷 或裁或审 需书面仲裁协议 约定 当事人依协议 适用诉讼时效9．某建筑公司与职工王某因为加班工资问题产生劳动争议，王某拟提出劳动仲裁，说法正确的是（ ）。 A.必须是建筑公司同意仲裁，劳动争议仲裁委员会才有管辖权 B.王某至迟应当在知道其权利被侵害之日起一年内申请仲裁 C.王某也可以不经过劳动仲裁，直接向法院申请支付令 D.王某也可以不经过劳动仲裁，直接向法院提起诉讼 【答案】1、B 2、D 3、CE 4、B 5、BDE 6、C 7、C 8、D 9、C2Z204030 相关合同（1~2 分）1．甲施工单位向乙钢结构厂商定制一批非标构件，由于设计变更，甲通知乙停止制作这批构件。( )说法错误 A. 甲有权根据设计要求通知乙变更或取消制作任务 B．因变更或取消定制要求的，甲应当赔偿乙损失 C．乙将主要制作任务交由他人完成的，甲有权解除合同 D．乙制作的构件无法安装的，可要求甲承担原材料费用 2．下列应由供应商承担标的物损毁、灭失风险的情形有（ ）。 A．施工企业购买一批安全帽，供应商尚未交付 B．合同未确定交付地点，供应商已经将货物交给承运人运输 C．合同约定在标的物所在地交货，约定时间已过，施工企业仍未前往提货 D．标的物已运抵交付地点，施工企业因质量不合格而拒收货物 E．供应商在交付标的物时未附产品说明书，施工企业已接收 3.了解自然人之间借贷：1、可以口头（不要式合同）；2、自提供借款时生效（实践合同）；3、未约定利息 时，不支付利息；4、约定利息时，不得超过银行贷款利率 4 倍。 4.租赁合同：1、租赁期限不得超过 20 年，否则超过的部分无效；2、租赁期限超过 6 个月的，应当采用书面 形式，否则视为不定期租赁；3、租赁物在租赁期间所有权发生变动的，不影响租赁合同的效力；4、租赁物在 租赁期间产生的收益，有约定按约定，无约定，归承租人。 5.乙公司将甲承包商订购的材料交由丙公司运送，约定运费由甲支付。运输途中遭遇山洪，全部材料被毁，造 成甲工期延误。关于此损失的责任分担，下列说法中正确的是( )。 A．丙可要求甲支付运费 B．甲可要求乙赔偿工期损失 C．乙可要求丙赔偿材料损失 D．材料损失由乙承担 6. 以下合同当事人不享有任意变更解除权的是（ ）。 A．承揽合同的定作人 B．货运合同的托运人 C．委托合同的委托人 【答案】1、D 2、AD 3、― 4、― 5、D 6、D19 / 38D．施工合同的发包人2Z205000 施工现场环境保护、节约能源、文物保护（5 分）2Z205010抢修、抢险 生产工艺上要求连续作业 特殊需要必须连续作业施工现场环境保护（1 题）申报时无需证明 申报时需持（有关部门）证明 需公告附近居民1．某建筑工程拟进行主体结构混凝土浇筑施工，为保证作业连续性要求，施工单位需要夜间施工，应符合下 列要求（ ） A．昼间不超过 70dB，夜间不超过 55dB B．作业时间不得超过夜间 22 点 C．应取得夜间施工许可证 D.作业前必须公告附近居民 E. 不得使用国家明令淘汰的噪声污染严重的施工设备 2、市区高架轨道交通项目在试通车之前，其声屏障必须经（ A.建设单位 B. 监理单位 C 建设行政主管部门★）验收。 D. 环境保护主管部门）。 3 . 在市内实施拆除工程的施工现场，下列做法正确的是（ A.为预防扬尘及时采取喷水覆盖措施 B.场地内产生的泥浆水直接排入下水道 D.拆除的建筑垃圾运到田间掩埋 E.作业区目测扬尘高度不超过 1 米 【答案】1、ACDE 2、D 3、ACC.进出场地的车辆做好封闭2Z205020★节约能源（1 题）4 .根据《绿色施工导则》规定，下列表述正确的是（ ） A. 缺水地区基坑开挖抽水量大于 50 万立方米时，应进行地下水回灌 B. 每万平方米的建筑垃圾不宜超过 400t C．施工现场 500km 内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的 70%以上 D. 施工照明不应低于最低照度的 20% E. 临时设施占地面积有效率大于 90% 5. 根据《绿色施工导则》规定，为节约水资源，大型工程施工现场的（ ）应分别计量用水量。 A. 生活用水与工程用水 B. 不同单项工程 C．不同标段 D.不同分包生活区 E. 用水集中的工艺点 6.国家通过（ A. 财政补贴 ）政策，引导单位和个人节约使用水、电、油、气等资源性产品。 B. 税收 C．信贷 D.价格 5、ABCD 6、D【答案】4、ABCE2Z205030文物保护（1～2 题）(1)在建设控制地带内进行建设工程，设计方案应当报批（谁划定谁批准） (2)在保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、挖掘、钻探作业。确有必要的，必须报批（谁划定谁批准）； (3)本体的修缮，设计施工方案经相应级别文物局审批及验收。20 / 387. 某施工单位拟在文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业，应经过（ ） B．同级建设行政部门的批准 C．同级规划保护部门的批准 A. 文物保护单位的同意 D．核定公布该文物保护单位的人民政府批准 E. 征得上一级人民政府文物行政部门同意 8. 根据文物保护法律法规，在工程建设中，施工单位的文物保护义务是（ ） A．在工程范围内事先进行考古调查和勘探 B．发现文物时作业人员应立即报告本单位负责人 C．发现文物时立即停止施工，保护现场 D．对文物可能氧化损害的，立即发掘抢救 【答案】7、DE 8、C2Z206000 建设工程安全生产制度（20 分） 2Z206010 施工安全生产许可证（1 分）2Z206011 申请领取安全生产许可证的条件1. 根据《安全生产许可证条例》规定，说法正确的是（ ） 。 A、勘察、设计、施工、监理企业均需要取得安全生产许可证方可从事建筑活动 B、全体管理人员和作业人员经建设行政主管部门考核合格是领证的必要条件 C、取得安全生产许可证的施工企业发生重大安全事故的，发证机关应当暂扣并限期整改 D、安全生产许可证有效期内，未发生重大伤亡事故的，可以不审查而直接办理延期手续 2. 建筑施工企业未取得（ ） ，不得从事建筑施工活动。 A、施工许可证 B、拆迁许可证 C、建设工程规划许可证D、安全生产许可证3. 建筑施工企业应当向（ ）依法申请领取安全生产许可证。 A、国务院建设行政主管部门 B、省级建设行政主管部门 C、地市级建设行政主管部门 4. 施工企业( )的，发证机关应当暂扣其安全生产许可证并限期整改。 A、发生较大安全事故 B、发生重大安全事故 C、违法分包或转包工程 D、不再具备安全生产条件 E、不再具备相应资质条件 【答案】1、C 2、D 3、B 4、BDD、省级人民政府2Z206020 施工安全生产责任和安全生产教育培训制度（4 分）2Z206021 施工单位的安全生产责任（1 题）21 / 381.下列关于建设工程总承包项目安全生产管理体系，说法正确的是（ ） A．项目安全生产领导小组由建设单位、施工单位、监理单位、设计单位派员组成 B．总承包单位根据不同专业，按照建筑面积或工程合同价配备专职安全员 C. 专业承包单位应当至少配备一名专职安全员，并根据承担的工程量和施工危险程度增加 D. 劳务分包单位可以只配备兼职安全巡查员 E. 专业交叉施工多、作业难度大的工程项目，应当增加配备专职安全员 2.以下属于施工单位专职安全员的安全生产责任（ ） 。 A. 制定安全生产规章制度和操作规程 B. 确保安全生产费用的有效使用 C. 在施工前向作业班组做技术交底 D. 监督危险性较大工程专项施工方案的落实 3．实行施工总承包的，项目安全生产领导小组由总承包企业、专业承包企业、劳务分包企业的（ ）组成。 C、技术负责人 D、专职安全员 E、专业监理工程师 A、法定代表人 B、项目经理2Z206022 施工项目负责人的安全生产责任（1 题）4．施工单位的项目负责人在施工组织管理中居于核心地位，下列对项目负责人职责的描述中错误的是( A.应当由注册建造师担任 B.与授权的施工企业之间属于委托代理关系 C.应及时、如实报告生产安全事故情况 D.在施工前向作业班组做安全技术交底 5.建筑施工企业负责人和项目负责人应定期带班检查、带班生产，符合规定的是（ A.企业负责人每月带班检查时间不少于其工作日的 15% B.B.企业负责人仅指企业法定代表人 C.项目负责人带班生产时间不少于本月施工时间的 80% D.项目负责人因其他事务离开施工现场时，应向企业负责人请假并经批准 ） 。 )。2Z206023 总分包的安全责任（1 题）6.施工中分包单位没有按照总承包单位的要求对安全隐患进行整改，导致重大生产安全事故。( A. 总承包单位对施工现场的安全生产负总责 B. 分包单位对该事故承担主要责任 C. 分包单位负责将该事故上报安全监管部门 D. 分包合同应明确双方安全生产方面的权利与义务 E. 总承包单位与分包单位对施工现场的安全生产管理承担连带责任 7. A. B. C. D. E. 总承包单位应当承担的法定安全生产责任是（ ）。 向建设行政主管部门报送安全施工措施资料备案 自行完成主体结构的施工 对分包工程的安全生产承担连带责任 分包单位拒不整改或拒不停工时，及时报告有关部门 需要爆破作业的，按国家规定办理申请批准手续 )说法正确2Z206024 施工作业人员安全生产权利和义务（1 分）8. 施工单位作业人员的主要义务包括（ ） A. 了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施、事故应急措施 B. 对影响人身健康的作业程序和作业条件提出改进意见和建议 C. 在发现直接危及人身安全的紧急情况时，立即停止作业 D．在发现安全事故隐患时，立即向现场安全管理人员报告22 / 382Z206025 施工单位安全生产教育培训的规定（1 题）培训种类 建设行政 主管部门 适用 培训对象 单位主要负责人（A 证） 岗前培训与上岗资格考试 项目负责人（B 证） 专职安全员（C 证） 特种作业人员（特种作业资格证） 企业安全内训 施工企业 专门安全培训 每年至少一次 新岗位新现场新技术 新工艺新设备新材料 全体管理人员和作业人员 作业人员9．根据《安全生产许可证条例》，不属于建筑企业中必须经建设主管部门考核合格方可任职的人员是（ ）。 B.项目经理 C. 项目技术负责人 D. 项目专职安全员 A. 主要负责人 10. 建筑施工特种作业不包括( )。 A.电力系统进网作业 B.建筑起重机械司机C.高处吊篮作业安装拆卸工D.架子工 ）。11．某建筑施工企业制订了如下安全生产教育培训工作制度，其中符合法律规定的有（ A．对管理人员和作业人员每年进行两次安全生产教育培训 B．对安全生产教育培训考核不合格的人员，不得竞聘上岗 C．项目经理必须经有关主管部门考核合格 D．登高架设作业人员，按照企业有关规定经过安全作业培训即可上岗 E．作业人员进入新的施工现场前，必须接受安全生产教育培训 【答案】1、BCE 9、C 10、A 2、D 11、ABCE 3、BCD 4、D 5、C 6、ABD7、BC8、D2Z206030 施工现场安全防护制度（4～5 分）2Z206031 编制安全技术措施、专项施工方案和安全技术交底（1 题）某建设工程项目，施工单位就深基坑工程编制了专项施工方案，内容包括：（1）分部分项工程概况包括施工 平面布置等；（2）编制依据；（3）施工进度计划、材料与设备计划；（4）施工技术要求包括技术参数、工 艺流程、施工方法、检查验收等；（5）相关图纸。 该专项方案经施工单位技术部门组织本单位安全、质量部门技术人员论证后，作了修改完善，并经技术负责人、 专业监理工程师审核签字后实施，并指派了技术人员负责现场监督实施。实施中，由于现场条件变化，经监理 组同意又作了若干重大修改。 问：（1）该专项施工方案缺少了哪些必要内容？ （2）该专项施工方案的论证、审核、修改、实施存在哪些问题？ 答：（1）该专项施工方案缺少了施工安全保证措施、应急预案；劳动力计划；计算书。 （2）该专项施工方案应当由施工单位组织专家论证，根据论证报告修改完善，并经施工单位技术负责人、 总监理工程师签字后实施，由专职安全员负责现场监督。实施中方案由重大修改的，应重新组织专家论证。2Z206032 施工现场安全防护（1～2 分）一、施工现场安全防护 【特种设备安装和使用】施工单位在使用施工起重机械前，应当组织有关单位（总包、分包、出租、安装）验 收，也可以委托具有相应资质的检测单位验收。在验收前，应当经有相应资质的检验检测机构监督检验合格。 施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、 模板等自升式架设设施验收合格之日起 30 日内， 向建设行政 主管部门登记。登记标志应当置于该设备的显著位置。 记住顺序：先检测，后验收，再登记。23 / 381 .根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位在使用（ ）前，应当组织有关单位进行验收，并在 使用过程中委托有资质的检测单位定期检测。 A．施工电梯 B. 物料提升机 C．整体提升模板 D. 满堂脚手架 E．附着式提升脚手架★2. 根据 《特种设备安全监察条例》 规定， 施工单位在使用涉及生命安全、 危险性较大的施工起重机械前， 经 （ ） 后方可组织验收。 A.组织专家论证 B.监理单位审查合格 C.有相应资质的检验检测机构检验合格 D.向建设行政主管部门登记 3. 某建设单位甲的一个项目招标，总承包商乙中标，乙将其中的桥梁架设工程合法分包给丙，而丙因施工需要 向设备租赁公司丁租了一台塔吊。在施工中，该塔吊的安全合格有效期即将届满。则应当由（ ）在届满前 1 个月向特种设备检验机构提出检验要求。 C．分包商丙 D．设备租赁公司丁 A．建设单位甲 B．总承包商乙 二、施工现场安全生产费用的提取和使用管理 4. 施工企业安全费用，应当按照以下范围使用（ ）。 A、改善现场生活设施 B、采购特种设备 C、配备应急救援器材和应急救援演练 D、工伤赔偿 E、事故隐患的评估和整改 5.施工企业安全费用的提取和使用管理，符合规定的有（ ） A．建设工程施工企业安全费用以建筑安装工程造价为计提依据 B．施工企业提取的安全费用在竞标时不得删减，不得低于工程所在地定额费用的 90% C．合同工期在一年以内的，建设单位预付安全、文明措施项目费用不得低于该费用总额的 30% D．分包合同应当明确由总承包统一管理安全、文明施工措施费用 E. 总承包单位不按照约定支付费用，造成分包单位不能及时落实安全防护措施导致发生事故，应负同等责任2Z206033 施工现场消防安全职责和消防安全措施（0～1 分）6.施工现场的消防通道的宽度、限高、设置和消防设施的数量、水压、水量，应当（ A．满足施工车辆通行和施工用水需要 B. 满足消防车通行和控制火灾蔓延需要 C. 满足施工人员疏散和应急救援需要 D. 满足消防车通行和灭火需要 7. 重点工程的施工现场防火巡查和防火应急演练的周期分别为（ A．每日，每半年 B. 每周，每年 C. 每月，每半年 ）。 D. 每日，每年 ）8. 施工单位承担的消防施工质量、安全责任不包括（ ） A．负责消防设计文件报审或报备 B. 不得擅自改变消防设计进行施工 C. 查验消防产品和防火材料质量 D. 建立施工现场消防安全责任制度2Z206034 工伤保险和意外伤害保险（1 分）性质 工伤保险 意外伤害险 社会保险 商业保险 是否强制 强制 （ “应当依法” ） 非强制 （ “鼓励” ） 范围 单位所有从业人员 施工现场从事危险作业人员9.关于工伤认定，说法不正确的是（ ）。 A．职工患职业病的，应当认定为工伤 B. 工作中因故意犯罪导致的意外伤害不认定为工伤 C. 单位不提出工伤认定申请的，职工或其近亲属有权直接向有关部门申请工伤认定 D. 职工认为是工伤，单位不认为是工伤的，由职工承担举证责任 【答案】1、ABCE 2、C 3、C 4、CE 5、ABD24 / 386、D7、A8、A9、D2Z206040 施工安全事故的应急救援与调查处理（2～3 分）2Z206041 事故等级（0~1 题）1 . 某施工现场发生深基坑塌方生产安全事故，事故造成 2 人死亡，1 人失踪，10 人重伤，50 人轻伤，2600 万元直接经济损失，该事故应当由（ ）组织调查。 A. 省级建设行政主管部门 B. 省级人民政府 C. 设区的市人民政府 D. 县级人民政府★2Z206042 应急预案（1 分）2. 实行施工总承包的，总承包单位统一（ ）。 A. 组织编制应急救援预案 B.建立应急救援组织 3．施工单位的应急预案应当组织专家评审,经评审后,由( A.专家组 B.法定代表人 C.项目负责人★C.配备应急救援人员D. 配备救援器材、设备)签署公布。 D.主要负责人 )4 . 施工单位应急预案编制完成后，应经过①培训 ②公布 ③演练 ④备案 ⑤评审等工作,合理程序是( A. ①②③④⑤ B. ⑤①③④② C. ⑤②①③④ D. ⑤②④①③2Z206043 事故报告与调查处理（1 分）5．下列关于安全生产事故报告制度的表述，错误的是（ ）。 A．生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人 B．单位负责人接到事故报告后，应当按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门 C．对于实行施工总承包的建设工程，由建设单位负责上报事故 D．有关地方人民政府和负有安全生产监督管理职责部门的负责人接到重大生产安全事故报告后，应当立即赶 到事故现场，组织事故抢救 事故报告内容 （1）事故发生单位概况； （2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况； （3）事故的简要经过； 事故调查报告内容 （1）事故发生单位概况； （2）事故发生经过和事故救援情况； （3）事故造成的人员伤亡和直接经济损失；（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下 （4）事故发生的原因和事故性质； 落不明的人数）和初步估计的直接经济损失； （5）已经采取的措施； （6）其他应当报告的情况。 （5）事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议； （6）事故防范和整改措施。6. 施工现场发生安全事故，施工企业向监管部门报告的内容不包括（ 。 ） B. 事故中伤亡和下落不明人数 A. 事故发生的时间、地点以及现场情况 C. 已经采取的措施 D. 事故的原因、性质和事故责任 7．关于安全生产事故调查的管辖,下列说法中错误的是( )。 A.特别重大事故由国务院或者授权有关部门组织事故调查组进行调查 B.省级人民政府可以委托有关部门组织事故调查组进行调查 C.对于一般事故县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查 D.事故发生地与事故发生单位不在一个行政区域的，由事故发生地人民政府负责调查 【答案】1、C 2、A 3、D 4、D 5、C 6、D 7、C25 / 382Z206050 建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度（5 分）2Z206051 建设单位（1~2 题）1. 在工程建设项目中,建设单位的安全责任包括( )。 A.审查安全技术措施和专项施工方案 B.办理临时占用规划批准范围以外场地的批准手续 C.拆除工程办理备案手续 D.对施工现场安全生产负总责 E.办理意外伤害保险 2. 以下施工作业，需要由建设单位在有关部门办理批准手续方可进行的是（ ）。 A、夜间噪声作业 B、爆破作业 C、吊装作业 D、抢修抢险作业 3、某市政道路工程，施工单位为避免破坏施工现场区域内原有地下管线，欲查明相关情况，应向( )取得地 下管线资料。 A.建设单位 B.市政管理部门 C.城建档案管理部门 D.相关管线产权部门 4．某开发商拟拆除某教学楼附属工程，该拆除作业应当由（ ）承担。 A.总承包单位 B.土建分包单位 C.有相应拆除资质的单位 D.原施工单位2Z206052 勘察、设计单位（0～1 题）5．工程设计单位对于采用新结构、新材料、新工艺的建设工程,应当( )。 A.在设计文件中注明，并提出具体施工意见 B.提出保障施工作业人员安全的措施建议 C. 提出预防生产安全事故的措施建议 D.向施工单位做出说明和技术交底 E.采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全2Z206053 监理单位和检验检测单位（1 分））进行。 6．施工现场起重机械等特种设备的定期检验应当由（ C. 出租单位 A. 工程监理单位 B. 特种设备安装单位 D. 特种设备检测检验机构2Z206054 机械设备相关单位（1 题）7. 建筑起重机械，有下列情形的，应当予以报废并办理注销手续（ A. 属于国家明令淘汰的 B. 超过制造厂家规定的使用年限的 D. 安全技术档案不全的 E.安全保护标志不齐全的 ） C. 经检验达不到安全技术标准的8.建筑起重机械的安装、拆卸是一个危险性较大的分部分项工程，以下不属于安装单位的安全职责的是： A. 编制专项施工方案 B. 制定安全施工措施和事故应急预案 C. 检查施工现场条件 D. 定期检验 9 、施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到（ 以继续使用。 A. 不安全使用状态 B. 经济寿命 C. 拆装方案注明的合理使用期限★）的，必须经检测合格，才可 D. 国家规定的检验检测期限 8、D 9、D【答案】1、BC2、B3、A4、C5、BCD6、D7、ABC2Z207000 建设工程质量法律制度（15 分）2Z207010 工程建设标准（1~2 题）1． 某项目建设过程中， 发包承包双方就有关建设工程标准的执行问题有不同理解， 下列观点中正确的是 （ A.在承包合同中双方约定的内容不能低于强制标准的规定 B.若强制性标准未在承包合同中约定，则对承包方不具约束力 C.因推荐性标准属自愿执行，所以对承包合同约定采用的推荐性标准可以不执行 D.因发包方坚持要求承包方执行强制性标准而增加的成本应由发包方承担 ） 。26 / 38强制性国家标准 （一）工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安 装）及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量 标准； （二）工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护 的标准； （三）工程建设重要的通用的术语、符号、代号、 量与单位、建筑模数和制图方法标准； （四）工程建设重要的通用的试验、检验和评定方 法等标准； （五）工程建设重要的通用的信息技术标准； （六）国家需要控制的其他工程建设标准。 2.工程建设中通用的安全、卫生和环境保护标准属于( B.强制性行业标准 A.强制性国家标准强制性行业标准 （一）工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装） 及验收等行业专用的综合标准和重要的行业专用的质量 标准； （二）工程建设行业专用的有关安全、卫生和环境保护 的标准； （三）工程建设行业专用的术语、符号、代号、量与单 位、建筑模数和制图方法标准； （四）工程建设重要的行业专用的试验、检验和评定方 法等标准； （五）工程建设重要的行业专用的信息技术标准； （六）行业需要控制的其他工程建设标准。 )。 C.强制性地方标准D.推荐性标准3. 工程建设领域制定的地方标准,在相关技术部门公布了( )后,该地方标准自行废止。 A.国家标准 B.行业标准 C.强制性标准 D.推荐性标准 E.国际标准 4. 工程建设地方标准应报（ ）备案。未经备案的，不得在建设活动中使用。 A. 当地质量监督站 B. 省、自治区、直辖市建设行政主管部门 C. 国务院建设行政主管部门 D. 国务院5．根据《建设工程质量管理条例》规定，施工单位在施工中偷工减料，使用不合格建筑材料、设备，或者不 按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的，可能受到的行政处罚包括（ ） A 处工程合同价款 2%以上 4%以下罚款 B 对不合格部分返工、修理，赔偿损失 C 责令停业整顿 D 降低资质等级或吊销资质证书 E 拘役或者有期徒刑 【答案】1、A 2、A 3、AB 4、C 5、ACD2Z207020 施工单位的质量责任和义务（3~4 题）2Z207022 按照工程设计图纸和施工技术标准施工的规定1.某单位工程设计图纸注明的混凝土标号为 C30，但监理工程师认为该设计不符合承包合同约定的 C35 等级， 书面通知承包人按照合同约定的 C35 施工。该事件说法正确的是（ ） 。 A. 施工单位应当继续按照原施工图纸施工 B. 施工单位应当按照监理通知要求施工 C. 施工单位发现设计不符合承包合同约定时，应按照承包合同约定施工 D. 监理单位认为设计不符合技术标准和合同约定的，应当报告建设单位2Z207023 对建筑材料、设备进行检验检测（2 题）2 . 有关建筑材料、构配件、设备、商品混凝土检验规定，理解正确的是（ ）。 A. 建设单位对自己采购的建筑材料质量负责，相应的检验检测工作也应当由建设单位自行完成 B. 施工单位对建筑材料、设备的检验，必须以工程设计要求、施工技术标准和承包合同约定为依据，并形成书 面记录，由专人签字 C. 有生产许可证、产品合格证的材料、设备，可以不再检验 D. 涉及结构安全的试块、试件、材料，施工人员应当现场取样，并送当地质量监督机构进行检测★3．施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（ ）监督下现场取样，并送具有相应资 质等级的质量检测单位进行检测。 A. 施工企业质量管理部门 B. 设计单位或监理单位 C. 建设单位或监理单位 D. 工程质量监督机构27 / 384 . 施工中见证取样和送检行为，不正确的是（ ） A. 见证取样和送检的样品，仅限于用于承重结构的试块、试件和材料 B. 见证取样和送检的比例不得低于施工技术标准中规定应取样数量的 30% C. 取样人员应当在试样上作出标识和封志，注明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量，并 由取样人员和见证人员签字 D. 见证人员和取样人员应对试样的代表性和真实性负责★（二）工程质量检测单位的资质和检测规定 ★ ） 5 .根据《建设工程质量检测办法》，说法正确的是（ A. 检测资质分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质 B. 涉及结构安全的试件经见证取样后，由施工单位委托检测单位检测 C. 利害关系人对检测结果发生争议的，由双方认可的检测机构复检，复检结果由提出复检方报当地建设主管 部门备案 D. 检测机构应当将涉及结构安全检测结果不合格情况，及时报告工程所在地建设主管部门 E. 检测机构应当对试样的代表性和真实性负责2Z207024 施工质量检验和返修的规定一、施工质量检验制度 6.混凝土浇筑施工前，施工单位应当提前通知建设工程质量监督机构，这是因为（ ）。 B. 质量监督机构负责组织隐蔽工程验收 A. 质量监督机构应当对商品混凝土进行见证取样 C. 未经质量监督机构签字，施工单位不得进行下道工序的施工 D. 隐蔽工程质量应当接受政府强制监督 二、建设工程的返修 7. 项目施工中某分部工程质量检验不合格，经各方确认是设计原因和甲供材料缺陷所导致，( A、施工单位应当就该质量缺陷负责返修 B、施工单位的返修费用可以向建设单位主张 C、施工单位的返修费用可以向设计单位主张 D、施工单位拒绝返修，致使损失扩大的，不得就扩大的损失主张权利 【答案】1、D 2、B 3、C 4、A 5、ACD 6、D 7、C)说法错误2Z207030 建设单位及相关单位的质量责任和义务（3~4 分）2Z207031 建设单位（1 分）1．根据《建设工程质量管理条例》规定，下列选项中（ ）不属于建设单位的质量责任和义务。 A．将工程发包给具有相应资质等级的施工单位 B．对与工程有关的重要设备、材料等采购进行招标 C．向勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料 D．对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验 2．建设单位不得任意压缩合理工期,所谓合理工期是指( )。 A.工期定额 B.合同工期 C.以工期定额为基础适当调整 3．建设单位为工程办理质量、安全监督手续应在( )。 A.施工图纸报审前 B.工程开工前 C.领取施工许可证前D.实际的客观工期D.领取开工报告后4．装修工程涉及（ ）变动的，建设单位应当委托原设计单位或者有相应资质的设计单位提出设计方案。 A、建筑主体和承重结构 B、消防系统 C、电器系统 D、燃气系统2Z207032 勘察、设计单位（0~1 分）28 / 385. 下列选项中，属于设计单位应承担的质量义务的是（ ） A. 根据勘查成果文件进行工程设计 B. 对正在送审的设计文件进行技术交底 C. 依法办理工程质量监督手续 D. 见证取样和送检 E. 参与建设工程质量事故分析2Z207033 监理单位（1~2 分）?? 范围? 工程监管? （涉及公众利益、公共安全）? 所有工程实行强制监管? 工程监理? 5 类工程，强制监理? 代表建设单位进行项目管理（三控三管一协调） 法律法规、有关技术标准、? 设计文件、承包合同? 承包单位、供应单位? 旁站、巡视、平行检验?? 目的、? 保证工程使用安全和环境质量? 内容? （地基基础、主体结构、环境质量、质量行为） 依据? 对象? 手段? 法律法规、强制性标准? 建设、勘察、设计、施工、监理单位? 施工许可制度、? 竣工验收备案制度?6．下列不属于工程监理机构实施工程监理依据的是（ ）。 A．建设工程施工合同 B．建设工程监理合同 C．行政法规 7．必须经总监理工程师签字的工作是（ ） A. 开工、停工、复工令 B. 隐蔽工程验收 C. 竣工验收 D. 建设单位拨付工程进度款 E. 基坑支护专项施工方案 8．监理单位对施工单位已经检验的工程进行检验,属于( )监理形式。 A.旁站 B.巡视 C.平行检验 D.及时检验D．设计变更洽商文件） 9 . 监理单位在施工监理过程中，以下行为不构成连带赔偿责任（ A、与建设单位串通，弄虚作假，降低工程质量的 B、与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的 C、将不合格建筑材料、构配件、设备按合格签字的 D、对应当监督检查的项目不检查或不按照约定检查，给建设单位造成损失的＊【答案】1、D2、C3、C4、A5、AE6、B7、ACDE8、C9、D2Z207040 建设工程竣工验收制度2Z207041 竣工验收的主体和法定条件（0~1 分）1．建设单位收到（ ）后，应当组织设计、施工、监理等有关单位组织竣工验收。 B. 施工单位出具的质量保修书 A. 监理单位出具的质量评估报告 C. 设计单位签署的质量合格文件 D. 施工单位提交的建设工程竣工报告 2．按照《建设工程质量管理条例》，工程竣工验收应当具备的条件有（ ） A. 技术档案已经移交城建档案馆 B. 已经办理竣工结算 C. 施工单位已经出具工程保修书 D. 各单位共同签署质量合格文件2Z207042 档案资料（1 分）3．建设单位在工程招标及与勘察、设计、施工、监理等单位签订合同时，应对工程文件的套数、费用、质量、 移交时间等提出明确要求。勘察、设计、施工、监理等单位应将本单位形成的工程文件立卷后（ ）。 A.向建设行政主管部门移交 B.向城建档案馆移交 C.向建设单位移交 D.通过建设单位转交29 / 384.某教学楼扩建工程，（ ）应当组织有关单位补充原建设工程档案。 B. 施工单位 C. 城建档案馆 D. 监理单位 A. 建设单位2Z207043 规划、消防、节能、环保验收（1 题）5. ( )应当与主体工程竣工验收同时进行。 A. 建设工程竣工规划验收 B. 建设工程竣工消防验收 C. 环境保护设施竣工验收 D. 建筑节能分部验收6．对于依法不需要公安消防机构进行消防设计审查的工程，（ ）。 A. 公安消防机构应当进行消防验收 B. 不需要进行消防验收 C. 公安消防机构不需要抽查 D. 建设单位在消防验收后应当报公安消防机构备案 7. 《建设工程消防监督管理规定》要求，建设单位申请消防验收应当提供的资料包括（ ）。 A. 工程竣工验收报告 B. 所有建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料的出厂合格证 C. 消防产品质量合格文件 D. 消防设施、电气防火技术检测合格证明 E 施工、监理、检测单位的资质等级证明 【答案】1、D 2、C 3、C 4、A 5、C 6、D 7、ACDE2Z207044 竣工结算、质量争议（2 题）1. 建设项目竣工总结算应在( )汇总，送发包人后 30 天内审查完成。 B.工程竣工验收完毕后 A.最后一个单项工程竣工结算审查确认后 15 天内 C.单位工程竣工结算审查后 D.财政部门审查后 2.根据最高人民法院司法解释， 因发包人下列行为导致的工程质量缺陷， 发包人应当承担过错责任的有 （ A 提供的设计图纸有缺陷 B. 提供的建筑构配件不符合强制标准 C. 直接指定分包人分包专业工程 D. 发包人未组织竣工验收擅自使用工程，主体结构出现质量缺陷 E. 指定购买的设备不符合强制性标准 ） 。2Z207045 竣工验收报告备案（1 分）3． 某体育馆项目竣工验收后，建设单位办理工程竣工验收备案应提交下列文件包括（ A.由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件 B.公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件 E.工程竣工验收报告 C.《质量保证书》和《使用说明书》 D.质量保修书 4．以下关于建设工程竣工验收备案说法错误的是（ ） A.建设单位应当在竣工验收合格之日起 15 日内办理备案 B 竣工验收备案必须提交消防部门的验收合格证明文件 C 工程竣工验收备案表一式二份，一份由建设单位保存，一份留备案机关存档 D 备案机关发现竣工验收过程违法的，应当责令停止使用，重新组织竣工验收 5.某商场在竣工验收合格后，未办理竣工备案即投入使用，营业中因消防设施不符合要求造成火灾，该损失由 （ ）承担赔偿责任。 A.建设单位 B.总承包单位 C.消防分包单位 D.验收单位 【答案】1、A 2、ABCE 3、ABDE 4、B 5、A ）2Z207050 建设工程质量保修制度（2~3 分）2Z207051 质量保修书和最低保修期限1. 以下原因造成质量缺陷，施工单位应承担保修责任的是（ ） A．建设单位擅自改动结构、设备位置 B．住户装修过程中破坏防水层造成渗漏 C．地震造成墙体裂缝 D．设计承载力不足造成柱体弯曲30 / 38【解析】施工单位承担保修责任的前提有二：?保修期内+?保修范围内。 保修的例外：?使用人使用不当造成，?第三方造成，?不可抗力造成的缺陷。 但要注意：这里的第三方是指项目参与方以外的人。项目建设过程中，因建设、设计、勘察、监理等项目参与 方原因造成的缺陷，施工单位仍应承担保修责任，但费用可以向建设单位主张。 保修范围 基础设施工程 （房屋建筑工程）地基基础 （房屋建筑工程）主体结构 屋面防水工程 有防水要求的卫生间、房间 外墙面的防渗漏 供热系统 供冷系统 电气管线 给排水管道 设备安装 装修工程 2.关于工程质量保修问题论述中，不符合《建设工程质量管理条例》的是（ A．地基基础工程质量保修期为设计文件规定的合理使用年限 B．发承包双方约定屋面防水工程的保修期为 6 年 C．保修范围属于法律强制性规定的，承发包双方必须遵守 D．保修期限法律已有强制性规定的，承发包双方不得协商约定 ） 。 　2 年 　2 个采暖期（冬天） 　2 个供冷期（夏天） 　5 年 最低保修期R 设计文件注明的? ?合理使用年限2Z207052 质量责任的损失赔偿） 3．施工单位承担保修责任的前提包括（ A、已经过竣工验收合格 B、竣工结算已经完成 C、质量缺陷属于保修范围 D、质量缺陷发生在保修期内 E、质量缺陷仅是施工原因造成 4．某商品房住宅工程在交付使用后 20 年，由于洪水冲泡地基造成了质量问题，其维修费用应由（ A. 原建设单位 B. 原施工单位 C. 原商品房销售单位 D. 产权所有人共同 ）承担。5. 某建设项目总投资 5000 万元，使用政府投资 2000 万元。施工合同价 3600 万元，最终与施工单位结算 价款总额为 4000 万元。则结算时，应按照（ ）预留质量保证金。 A．100 万元 B．180 万元 C．150 万元 D．200 万元2Z207053法律责任）年后方可以提出资质6. 某二级施工企业因建设单位拖欠尾款而拒不履行保修义务，造成严重后果。则其（ 升级或增项申请。 A. 1 年 B. 2 年 C. 3 年 D. 5 年 【答案】1、D 2、D 3、ACD 4、D 5、D 6、A2Z208000 建设工程纠纷解决法律制度2Z208011 工程纠纷的分类31 / 381. 仲裁的当事人意思自治原则不包括（ ）。 B、由双方当事人协议确定和补充仲裁事项 A、由双方当事人