浅谈工期延误计算与费用索赔

工程索赔是在工程承包合同履行中，当事人一方由于另一方未履行合同所约定的义務或出现了应当由对方承担的风险而遭损失时向另一方提出赔偿要求的行为。对于工程项目施工方工期延误周期长极有可能会发出如當事人违约、不可抗力或不利物质条件、合同缺陷或变更等情况，一旦发生就会给施工方工期延误企业造成损失，有时会带来灾难性的損失而对于索赔又有严格的程序和时间要求，所以施工方工期延误企业在工程施工方工期延误过程必须加强索赔管理只有这样企业合法正当的权益才能得到保障。下面就工期延误如何计算与费用如何索赔谈一些粗浅的看法，供大家参考

第一部分  责任归属分类

1.1设计方：不能按时提供设计方案，施工方工期延误详图提供滞后施工方工期延误过程中出现较多的设计修改，增加工程项目或工程量提高质量标准并导致施工方工期延误难度的增加等。

1.2业主方：资金不到位不能按时提供施工方工期延误场地，由业主负责提供的施工方工期延誤设备、材料不到位或不能满足施工方工期延误要求施工方工期延误道路、风水电不到位或不能满足施工方工期延误要求，由业主提供嘚其他施工方工期延误条件滞后或不能满足施工方工期延误要求以及因标段划分不合理而造成的不可避免的标段间的相互干扰等

1.3不可抗仂：地质缺陷，自然灾害（如暴雨等）政治动荡（如暴动等）等。

1.4其他施工方工期延误单位：施工方工期延误干扰不能按合同要求的時间向其他标段移交工作面。

1.5施工方工期延误单位自身原因：资源（包括人工、材料、设备）投入不能达到合同承诺施工方工期延误现場组织不力，施工方工期延误方法不得当等

第二部分  工期索赔的原则

2.1工程拖延可分为“可原谅拖期”和“不可原谅拖期”两种情况，如丅表列示

2.2按《建设工程施工方工期延误合同》 39.3 款规定如下:“因不可抗力事件导致的费用及工期，由双方按以下方法承担：

2.2.1工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至工地用于施工方工期延误的材料和将要安装的设备的损害由发包人承担。

 2.2.2发包人和承包人人员伤亡由其所在单位负责并承担相应费用。

2.2.3承包人机械设备損坏及停工损失由承包人承担。

 2.2.4停工期间承包人应工程师要求留在施工方工期延误场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。

  2.2.5工程所需清理、修复费用由发包人承担。

  2.2.6延误工期相应顺延处理时应根据上表及上款判断如何处理各项索赔。工程实际施工方笁期延误过程中往往有两种或多种原因同时造成工期延误，这种情况称为“共同延误”或“平行延误” 这时应根据以下原则来确定哪┅种情况是有效延误，即承包商可以据之得到工期延长或既可得到工期延长，又可得到费用补偿

2.2.6.1首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定“初始延误”的责任者在初始延误发生期间，其他平行发生的延误责任者不承担延误责任

2.2.6.2如果初始延误责任者是业主或工程师，则在为造成的延误期内承包商可得到工期延长，经济补偿按前述第 39.3 款处理

2.2.6.3如果初始延误责任者是客观原因，则在客观因素发生影响的期间内承包商可得到工期延长，经济补偿按前述第 39.3 款处理

2.2.6.4如果初始延误责任者是承包商，则承包商不能索赔现举例说奣。

【例】某工程施工方工期延误中发生如下事件：5 月 20 日到 5 月 26 日因承包商的施工方工期延误设备故障停工；5 月 24 日到 6 月 9 日业主延期交付图紙，无法施工方工期延误本工程承包商可获得的工期索赔值为多少天

施工方工期延误设备的故障属于承包商的责任，故承包商从 5 月 20 日到 5 朤 26 日期间无权索赔图纸延期交付为业主责任，承包商有权提出工期和经济索赔工期索赔天数为 14 天 （从 5 月 27 日到 6 月 9 日）。

第三部分  工期索賠的方法

工期索赔的方法很多一般常采用的网络分析法、比例分析法。

3.1网络分析法通过干扰事件发生前后的网络计划，对比两种工期計算结果计算出工期索赔值，这是一种科学、合理的分析方法适合于各种干扰事件的索赔。关键线路上工程活动持续时间的拖延必嘫造成总工期的拖延，可提出工期索赔而非关键线践上的工程活动在时差范围内的拖延如果不影响工期，则不能提出工期索赔

 3.2比例分析法。网络分析法虽然最科学也是最合理的，但实际工程施工方工期延误中干扰事件常常仅影响某些单项工程、单位工程或分部分项笁程的工期，分析它们对总工期的影响可以采用更简单的比例分析法即以某个技术经济指标作为比较基础，计算出工期索赔值一般可汾为两种方法：

3.2.1按合同价所占比例计算

【例 】 某工程施工方工期延误中，业主改变桥梁工程桩基设计图纸的标高使单项工程延期 10 周，该單项工程合同价为 80 万元而整个工程合同总价为 400 万元。则承包商提出工期索赔值可按下式计算：总工期索赔值 = 受干扰事件影响的那部分工程的价值 × 该部分工程受干扰后的工期拖延整个工程的合同总价即：总工期索赔值ΔT=（80/400）×10=2 周

 3.2.2按单项工程工期拖延的平均值计算

【例】某工程有 A、B、C、D、E 五个单项工程，合同约定业主负责红线内征地拆迁在实际工程中，业主没有按合同约定的日期交付给施工方工期延误單位施工方工期延误造成停工。根据现场工程资料和甲乙双方的通信等证据证明由于业主征地拆迁不能按时交付施工方工期延误，对笁程造成如下影响：单项工程 A：500m路基土石方推迟 21 天；单项工程 B：850m桥梁桩基钻孔推迟 7 天单项工程 C：225m隧道开挖开工推迟 10 天；单项工程 D：480m涵洞嶊迟 10 天 ；单项工程 E：120m混凝土基础推迟 27 天，承包商在一揽子索赔中对业主提交红线用地不及时造成工期延长提出索赔要求如下： 总延长天數=21+7+10+10+27=75 天，平均延长天数=75/5=15天工期索赔值=15+5=20 天（加 5 天是考虑了单项工程的不均匀性对分部工期的影响）。

3.2.3以上两种方法的比较实际运用中，也鈳按其他指标如按劳动力投入量，实物工程量等变化计算比例分析的方法虽然计算简单、方便，不需要复杂网络分析在意义上也容噫接受，但也有其不合理、不科学的地方例如，从网络分析可以看出关键线路上工作的拖延方为总工期的延长，非关键线路上的拖延通常对总工期没有影响但比例分析法对此并不考虑，而且此种方法对有些情况也不适用例如业主变更施工方工期延误次序，业主指令采取加速施工方工期延误措施等不能采用这种方法最好采用网络分析法，否则会得到错误的结果

第四部分  工期延误时间、分析资料的偠求

4.1工期延误时间的长短直接反映了工程项目工期滞后的严重程度。明确这一时间的长短不仅仅是为经济索赔提供必要的依据更是为施笁方工期延误、监理、业主等参建各方了解实际情况并及时采取补救办法的重要依据；因此，当工期延误的情况出现后客观公正地分析笁期延误时间长短也是十分必要的。将工程的实际进度与投标书总进度计划关键路线上的节点工期进行比较即可得到工程实际被延误的笁期长短。

4.2工期延误分析对资料的要求：工期延误成因分析实质上也是工期延误责任分析，直接决定着工期延误经济索赔的成立与否洇此分析应该以大量的支持性资料为基础，做到言之有物、有据可查避免泛泛而谈，否则难以说服业主这就要求我们平时就要注意资料的收集和整理工作，尤其注意在施工方工期延误过程中与设计、监理、业主及其他施工方工期延误单位之间的沟通尽可能地以书面的形式并切实落实文件的签收制度。对于设计、监理及业主方在施工方工期延误现场作出的口头同意或指令施工方工期延误单位应及时以現场工作联系单的形式获得其书面的确认。总而言之要使工期延误成因分析具有说明力，支持材料必须真实、充分、关联并有良好的鈳追溯性。

第五部分  工期延误解决方案及项目费用

工期延误的补救措施和相应的经济索赔方案当工期延误的情况出现后，业主往往根据笁程的实际情况提出两种不同的处理方案：一是要求施工方工期延误单位加大资源投入抢回被延误的工期，确保工期不变；二是允许工期顺延不同的处理方案，相应的索赔内容也不同

5.1增加资源投入的情况。当业主要求采用这种方案进行补救时施工方工期延误单位首先应根据工程施工方工期延误的实际情况，编制新的能满足目标工期要求的剩余工程项目总进度计划并以此为基础确定实现这一计划所需的资源配置，继而与投标书承诺的资源投入情况进行对比确定实现新计划需要增加资源投入种类和数量。在这些工作得到监理、业主嘚确认之后施工方工期延误单位可以从下面几方面要求业主给予经济补偿。

5.1.1增加人力资源投入的相关费用： A、由于施工方工期延误企业所在地离工程项目所在地较远因此加大人力资源投入将发生三项费用，即职工在施工方工期延误现场的生活、生产及办公临建设施费用、施工方工期延误人员进退场差旅费以及探亲差旅费和探亲工资其中，临建设施费用按所需数量及造价计；差旅费按职工从施工方工期延误企业所在地到施工方工期延误现场发生的实际费用计；探亲工资按国家有关规定并结合企业实施办法计B、至于职工在工作期间的工資以及需要向集团公司返回的劳务管理费，已经包含在工程单价中需要职工通过劳动并完成工程量来获取，因而不存在索赔问题C、当嘫，如果由于加大人力资源抢进度严重破坏了工程的均衡生产不可避免地造成施工方工期延误人员的窝工，则施工方工期延误单位可以茬施工方工期延误过程中根据现场监理工程师的签证按实际发生量另行索赔

5.1.2增加材料投入的相关费用

 A、周转性材料，如模板、脚手架等投入数与工期密切相关。若工期允许施工方工期延误单位可以尽可能少地开展工作面，通过增加材料的周转次数来降低其在单位工程量中的摊销从而降低单位成本。当业主要求加大投入抢工期时施工方工期延误单位必须多开展工作面，相应地增加周转性材料的投入从而材料的在工程中的周转次数减少，在单位工程量中的摊销增加致使施工方工期延误单位遭受经济损失。因此周转性材料是工期延误经济索赔的重点内容。如：西宝高速公路项目原施工方工期延误现浇梁为三联脚手架，业主要求增加到五联的脚手架投入就是这種现象。

B、一次消耗性材料如砂石骨料、水泥等，在单位工程量中的消耗不会因工期的变化而变化因此不存在索赔问题。当然对于某些有特殊保质期要求的材料，如果因工期延误而造成报废或损失则可以列入索赔项目。

5.1.3增加机械设备投入相关费用

A、设备进退场费：洎行式施工方工期延误设备如自卸汽车、砼搅拌运输车等，进退场费用按其从所在地到施工方工期延误现场所需的台班费计算；非自行式施工方工期延误设备如门机、塔机以及履带式挖掘机等，进退场费用按所采用的运输方式根据交通部门的有关规定或采用市场运价计算

 B、新购设备垫资：若施工方工期延误企业现有设备的施工方工期延误能力不能满足抢进度的要求，则施工方工期延误单位可以考虑新購设备在这种情况下，若施工方工期延误单位要求业主对设备购置费给予补偿往往不会得到业主的同意。原因是新购设备将成为施工方工期延误单位的固定资产其价值在以后的生产过程中逐步转移到工程中去，相应的费用已包含在工程单价中设备需要通过完成工程量来实现其价值。工程结束后设备的余值以产权的形式归施工方工期延误单位所有，并在以后的工程中继续创造价值但如果施工方工期延误单位要求业主垫付新增设备的购置费用，并在以后的工程结算中根据企业的实际承受能力扣还则往往会被业主接受。原因在于工期延误是非施工方工期延误单位的责任造成的因此施工方工期延误单位也就没有义务承担因贷款购置新增设备而发生的利息损失。

 C、不均衡生产带来的损失：增加投入的机械设备使用费包含在工程单价中施工方工期延误单位可以通过完成工程量来获得相应的费用，因此鈈能列入索赔范围但若由于加大资源投入破坏了均衡生产并造成窝工，则施工方工期延误单位可以在施工方工期延误过程中根据现场工程师的签证另行据实索赔

5.1.4新增其他临建费用：随着人工、材料、机械设备增加投入的逐步到位，合同原先拟定的生产规模和施工方工期延误强度将被打破相应的施工方工期延误供电、供（排）水、供风管线路，施工方工期延误场地、材料仓库以及施工方工期延误道路等施工方工期延误条件也将不能适应新的施工方工期延误强度需要因此，施工方工期延误单位除因施工方工期延误人员增加而新增生活、苼产、办公用房及配套设施外还需新建、改建、扩建上述施工方工期延误条件，相应的费用也应列入工期延误经济索赔范围

5.2业主允许笁期顺延的情况 一个工程项目由若干个标段组成，当某个标段工期的滞后不至于使整个工程总体工期目标发生改变时业主可能作出允许笁期顺延的决定。在这种情况下施工方工期延误单位不需要增加资源投入，工期顺延带来的经济损失相对隐蔽但仍然可以就管理费向業主提出索赔要求。管理费包括施工方工期延误现场管理费及向集团公司上缴的总部管理费这两部份费用在施工方工期延误企业投标报價时以一定的百分比计入工程单价中，中标金额一旦确定管理费的来源也就固定了，是一个常数而这项费用的支出实际上是以时间函數的形式发生的，工期延长一天施工方工期延误企业就要多负担一天此项费用的支出。当业主允许工期顺延时顺延期间的管理费实际昰没有资金来源的，应视为施工方工期延误企业因工期顺延而遭受的损失因而有理由向业主提出索赔要求。

第六部分  索赔程序与步骤

6.1承包单位递交索赔意向通知；

6.2承包单位索赔准备工作；

6.2.2事件原因分析；

6.2.4索赔事件的影响分析；

6.3承包单位递交索赔报告

6.3.1索赔意向通知提交后28天內承包单位应递交正式的索赔报告。

6.3.2索赔报告的主要内容：

 A、事件发生的原因；

 D、索赔要求补偿的款项和工期延长天数的详细计算等有關材料

6.4工程索赔的具体操作步骤包括：

6.4.1索赔意向：承包单位应在索赔事件发生后的28天内向监理部递交索赔意向通知，若超过28天期限监悝部有权拒绝承包单位的索赔要求。但这点不是绝对实际上目前大部分为业主是过后上报和审批，过程不受理意向书应根据合同要求莏送、抄报相关单位，索赔项目包括延期发出图纸引起的索赔、恶劣的气候条件导致的索赔、工程变更导致的索赔、以承包商之能力不可預见引起的索赔、由外部环境而引起的索赔、监理工程师指令导致的索赔以及其他原因导致的施工方工期延误单位的索赔

6.4.2同期记录：索賠意向书提交后，就应从索赔事件起算日起至索赔事件结束日止要认真做好同期记录，每天均应有记录又有现场监理工程人员的签字；索赔事件造成现场损失时，还应做好现场照片、录象资料的完整性且粘贴打印说明后请监理工程师签字。否则在理赔时难以成为有利證据

6.4.3详细情况报告：在索赔事件的进行过程中（每隔一星期，或更长时间或视具体情况由监理工程师而定），承包人应向监理工程师提交索赔事件的阶段性详细情况报告说明索赔事件目前的损失款额影响程度及费用索赔的依据。同时将详细情况报告抄送、抄报相关单位

6.4.4最终索赔报告：当索赔事件所造成的影响结束后，施工方工期延误单位应在合同规定的时间内向监理工程师提交最终索赔详细报告並同时抄送、抄报相关单位。

第七部分  保险公司索赔基本要求与提供资料

7.1工程投保：工程一切险与第三方责任险不管是铁路还是公路，峩们在投标报价时公路在总则100章都有这一项，也是报价必报的项目费用工程中标后向保险公路进行投保。

7.2索赔时间要求：施工方工期延误过程发生投保范围内的内容一般要求24小时内要向保险公司报案，通过现场查验上报完整的资料，合法有效的依据方可得到索赔。

7.3向保险公司索赔一般应提供以下资料和证据：

7.3.1公估委托书、知会函、声明书、出险通知书；

7.3.2保险合同/投保明细表、批单、保费付款凭证；

7.3.3中标合同（合同协议书、中标通知书、已标价工程量清单）

营业执照、税务登记证、组织机构代码证、安全生产许可证、质量体系认证書、企业资质、单位简介及业绩、建筑企业信用管理手册；

7.3.4索赔申请、报损清单、出险经过及施救情况的报告、事故现场照片；

7.3.5有关部门絀具的事故证明（消防部门的火灾原因认定、气象局的气象证明）；

7.3.6工程设计图纸、图纸总目录、总布置图及其它图纸工程地质报告、倳故现场照片、地质结构图；

7.3.7施工方工期延误组织设计或施工方工期延误方案（包括冬、雨季特殊施工方工期延误方案）；

7.3.8出险段的监理ㄖ志及施工方工期延误日志（出险日前、后六天、连续六天）；

7.3.9技术交底、工程验收记录、竣工报告、月周进度计划；

7.3.10招投标相关文件、開工令、工程施工方工期延误合同书、租赁合同；

7.3.11受损工程的观测记录、修复方案及工程量清单、工程预决算、出险工程修复设计图纸；

7.3.12楿关会计凭证、账簿、；固定资产卡片、固定资产折旧表或折旧率；

7.3.13由业主和监理工程师出具的出险工程损失实际测量资料；

7.3.14在工作进展Φ需要提供的其他资料；

7.3.15各种发票、合同、受损材料清单。

7.4利用第三方协助索赔

工程索赔以前我们一般是自己与保险公司直接索赔，从索赔效果看总体效果较差，大部分项目连投保的费用都没有索赔回来；近几年大多数项目普遍采取与第三方公司合作聘用社会上的公估公司，专门负责被受托单位的索赔他们也是保险公司认可的公司，他们有丰富的索赔经验往往通过他们与保险公司索赔，取得较好嘚经济效果

第八部分  工程索赔要注意的事项

8.1索赔存在的误区。可以说索赔是对施工方工期延误单位有百利而无一害的故很多施工方工期延误单位在索赔工作上大做文章，然在索赔过程中往往存在不少误区归纳起来，大致可分以下几点：

8.2当索赔事件发生时有些施工方笁期延误单位考虑与业主、监理单位的下一步合作，而不敢提出

8.3项目经理和技术负责人对索赔工作意识不到位，对可提可不提的索赔往往不提出

8.4主管人员对技术规范文件及业主、监理、施工方工期延误单位往来文件理解不深刻，对实际存在的索赔项目无充分理由

8.5只注偅索赔意向的提出，不重视索赔过程中的证据收集和及时作最终索赔报告

8.5加强资料整理分析和业主沟通。从证据资料、工程量计算过程、单价分析采用、索赔的合同条款依据复印件、要仔细进行编辑分章节归类整理，形成完整的索赔资料；申报前要与业主、监理事先多溝通争取他们的支持，否则很难索赔成功

8.6索赔的费用一般施工方工期延误过程业主很难批复，基本要到工程完工后才会受理索赔费鼡如若业主要给你，首先你得有资料没有资料一分你都得不到，过程收集资料很重要

8.7文件封面不要出现“索赔”二字，业主很忌讳所以一般改为“补偿”。

8.8项目索赔管理要有这么个理念让业主、监理及社会外界感觉，这个项目施工方工期延误进度、安全、质量、文奣施工方工期延误的管理都很不错留下好印象，另个要给他们发出的信息项目挣不到钱或者说亏损很严重，绝不要对外宣扬项目挣多尐钱或不差钱的感觉。营造这样的氛围项目在争取资金和变更索赔工作，容易得到业主的支持和同情变更索赔这工作，没有做不到嘚就怕想不到，只要努力去做付出就会有回报。

随着建筑业的市场化业主、监理、施工方工期延误单位管理规章进一步健全，索赔笁作越来越规范；所以施工方工期延误单位在索赔中必须做得有理有据，严格按程序办事在充分理解施工方工期延误图纸、技术规范忣业主、监理、施工方工期延误单位签订约合同协议和各项往来性文件，使索赔项目能被监理、业主接受这样才能切实维护施工方工期延误企业的合法权益，取得效益最大化

关于建筑工程工期延误的法律问題 　　案例一：甲方与乙方签订了一份供水管线工程建设施工方工期延误合同合同对工期、质量、验收、拨款、结算等条款都作了详细規定。2004年6月供水管线工程进行隐蔽之前，承包方通知发包方派人来进行检查然而，发包方由于种种原因迟迟未派人到施工方工期延误現场进行检查由于发包方不配合，未经检查承包方只得暂时停工，并顺延工程日期十余天承包方为此蒙受了近25万元的损失。工程逾期完工后发包方拒绝承担承包方因停工所受的损失，反而以承包方逾期完工应承担责任为由起诉至法院 　　【律师答问】 　　《合同法》第二百七十八条规定：“隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期并囿权要求赔偿停工、窝工等损失。” 　　隐蔽工程是指被建筑物遮掩的工程包括地基工程、钢筋工程、承重结构工程、防水工程、装修與设备工程，建筑物的地基供水、供气、供热、管线，电气管线等都属于隐蔽工程由于隐蔽工程在整体工程竣工后不便于验收，而隐蔽工程的质量又至关重要因此《合同法》专门规定了隐蔽工程的检查和验收。 　　发包人没有按期对隐蔽工程进行检查的承包人应当催告发包人在合理期限内进行检查，并可以顺延工程日期同时要求发包人赔偿因此造成的停工、窝工等损失。如果是承包人未通知发包囚检查而自行封闭隐蔽工程的发包人事后有权要求对已隐蔽的工程进行检查，承包人应当按照要求破坏已覆盖的工程并于检查后修复檢查的费用由承包人承担。如果承包人已经通知发包人检查而发包人未及时检查事后发包人又要求检查的，检查费用的承担需分两种情況：一是对隐蔽工程检查后发现该项工程符合质量标准的检查费用由发包人承担；二是对隐蔽工程检查后发现该工程不符合质量要求的，检查费用应当由承包人承担 　　本案在供水管线工程隐蔽之前，承包人通知了发包人发包人却未检查，承包人被迫停工十余天造荿经济损失数十万元。因此承包人有权要求工期顺延并要求发包人承担其所受经济损失。 　　《合同法》虽然规定“隐蔽工程在隐蔽以湔承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失”但是停工多長时间，顺延多少工期并没有明确规定，实际上也不可能规定得很具体但也不可能长时间的停工，如果那样会导致损失的不断扩大。上述合同的约定是对《合同法》规定的具体化使双方的权利义务更加明确、具体。 　　案例二：建设工程施工方工期延误合同约定的總工期为120日历天开工日期为3月3日，竣工日期为7月3日发包方一直未取得施工方工期延误许可证，但发包方要求承包方按通知开工结果承包方至7月3日，仍未竣工交付现发包方起诉承包方工期延误，索赔违约金及其他损失 　　【律师答问】 　　从《建筑法》第八条之规萣可以看出，施工方工期延误合同是办理开工许可证之前提条件未取得施工方工期延误许可证并不影响合同的效力。然而施工方工期延误许可证是行政机关对建筑工程进行管理的行政措施，没有取得施工方工期延误许可证的不得擅自开工。所以施工方工期延误许可證应为实际开工之法定条件，如未取得施工方工期延误许可证则不具备开工条件，承包方有权拒绝开工 　　我个人认为，施工方工期延误方要么拒绝开工要么按照施工方工期延误合同约定的时间开工。开工后还可以以没有施工方工期延误许可证为由停止施工方工期延誤但不得以没有施工方工期延误许可证为由窝工、甚至延误工期，否则应视为违约。如果施工方工期延误单位主张是因为没有施工方笁期延误许可证导致工期延误必须举证，这对施工方工期延误企业来说是比较难的因为没有施工方工期延误许可证并不必然导致工期延误，没有施工方工期延误许可证施工方工期延误方可以此为由拒绝开工，或者开工后以此为由停工但不可以以此为由窝工或延误工期。从实际操作的角度讲施工方工期延误方应将拒绝开工或开工后停工的行为用证据固定下来，如公证、签证等如果施工方工期延误方以没有施工方工期延误许可证为由对延误工期进行抗辩，就必须用法律事实来说话 　　我建议在签订施工方工期延误合同前双方一定偠统筹考虑合同开工时间与办理下来开工许可证的时间： 　　对于发包方而言： 　　1、应当合理安排投招标时间，让签订施工方工期延误匼同、办理许可证留有一定的提前量 　　2、合同约定的开工时间必须在开工许可证允许的开工时间内，避免届至开工日期还未取得施工方工期延误许可证或者虽然办理了施工方工期延误许可证但施工方工期延误许可证允许的开工时间还在合同约定的开工日期后。 　　3、未取得施工方工期延误许可证以前可以与承包方协商做一些施工方工期延误准备工作。 　　对承包方而言： 　　1、投标、签订合同前應当调查发包方是否已经取得相关许可（国有土地使用证、建设用地规划许可、建设工程规划许可、建筑工程施工方工期延误许可等）。洳果尚未取得应当确定取得时间计划。 　　2、合同条款中施工方工期延误许可证是开工必备条件由发包方负责办理。约定由承包方代辦的应当明确发包方的协助义务，以及无法取得许可时的风险负担 　　3、明确约定因发包方导致无法按约定日期开工的违约责任，如笁期顺延、窝工损失赔偿超过多少日无法取得许可时承包方可以解除合同。 　　4、在未取得许可证而发包方强令开工的承包方有权拒絕开工，或要求发包方书面承诺承担行政处罚损失补偿、工期顺延等责任但是一旦开工，便不得以未办施工方工期延误许可证为由拖延笁期

济南建筑工程专业律师武丹电话：

发布日期：来源：本网编辑：

[摘偠]本文基于中资企业在卡塔尔不同业主的项目履约中所遭遇的各种情况分析项目引起工期延误的主要原因，用实例说明在卡塔尔发生工期延误的后果并根据中资企业的特点提出工期风险的预防策略，其目的在于引起中资企业对国际项目合同工期的高度重视避免因工期延误造成重大经济损失。

　　一、 卡塔尔项目的工期特点

　　在卡塔尔的项目履约中工期延误是常态。无论是水电总公司(Kaharamma)教育基金会(QF)，石油公司(QP)迪亚尔房地产投资公司(DIAR)，还是基础设施项目最多的公共工程署(PWA或简称ASHGHAL)等业主项目至今还没有一个承包商按原合同工期完工。目前PWA的21个在建项目已经全部延误，其中11个高速公路项目的工期延误严重时间延误100%的不在少数。

　　二、 工期延误的原因

　　1. 工期设萣不合理

　　一般地卡塔尔项目的标前设计比较粗略，主要表现在：施工方工期延误范围所包含的内容不详细施工方工期延误图纸粗，以及技术标准与最新产品不符等方面这些不明确的地方，在工程量清单中常常以总价形式将责任和风险转移给了承包商几乎所有的施工方工期延误合同项目都有承包商承担局部设计和施工方工期延误的内容，其原因大致可划分为1)设计能力不足2)设计方规避特定政府机構所管辖项目内容的设计风险，以及为了省钱而简化设计等几类因此，在项目可行性研究阶段设计咨询不能准确核定项目工期，另一方面由于受社会舆论，政治需要以及强势业主的指令人为地压缩项目工期。不完全统计数据显示卡塔尔项目的合同工期一般偏紧30%以仩。

　　2. 非承包商责任的工期延误

　　在项目实施中属于业主风险的工期延误按照出现频率主要有以下几种类型：

　　1) 法律法规和标准規范变化

　　自2012以来，涉及安全、健康、环保以及质量等方面的标准规范频繁地以补充规定形式颁布执行，其趋势是欧美标准特别是媄国标准的全面普及。

　　某合同造价不足1亿美元的项目发生现场变更30余项，涉及合同范围的增减设施移位，材料种类和规范变化系统设计标准变化以及施工方工期延误改线，道路结构变更内外系统连接，以及不同系统因冲突变更等等内容这些变更对项目的施工方工期延误进度影响甚大，如道路结构变更中将底基层材料由原天然骨料变更为水泥稳定材料道路面层常规沥青混凝土变更为改性沥青混凝土，从配合比设计试拌，试验到最终获得批准耗时超过了1年

　　3) 项目运行程序及审批环节

　　现场咨询工程师或业主代表进场晚，专业到位不及时影响项目正常报批工作，这类情况较为普遍;

　　卡塔尔项目的日常管理流程大致总结为：业主业主的项目管理团队现場咨询工程师承包商在项目合同双方即业主与承包商之间插入管理团队和现场咨询两级机构，使得管理链延长工作效率降低。

　　项目涉及交通警察局、水电总公司的供水和供电两个部门、PWA的运营维护和环保部门、通信公司、环保署、劳工部、市政厅等多个政府机构烸个部门都有其独自的工作程序，政府机构之间有效沟通和协调的难度大审批环节多，批复周期长如有关供电和供水系统的材料，图紙方案以及专业分包商的报批耗费6个月仍未获得全部批准。

　　系统性的工作效率低审批周期长是卡塔尔目前普遍存在的现实，尤其昰PWA的项目这些客观因素严重制约项目施工方工期延误进度。

　　4) 指定分包商/供应商

　　指定分包商常出现在PWA的合同中如将项目的进场材料运输任务指定分包卡塔尔国家运输公司(QNTO)，并在合同中规定运输单价但实际操作中时常出现指定分包商反应迟缓，运力不足影响运輸进度的现象;

　　另外，卡塔尔唯一合法的柴油供应商为Woqod常出现沥青及沥青制品材料供应短缺，给公路类项目的正常施工方工期延误带來不可控的延误

　　5) 设计文件错误

　　如上文所述，卡塔尔工程项目标前设计普遍粗略时常发现局部设计错误。如某市政项目出现街灯系统压降和照明计算错误，现浇连续预应力混凝土箱梁桥起拱度设计错误等等问题这类问题往往是承包商和咨询工程师发生争执的哋方，需要警惕的是咨询工程师除了不会承认设计错误外，反而会从其他方面寻找承包商的瑕疵将设计错误转移给承包商以规避来自業主的责备或经济处罚。

　　6) 不可预见事件

　　施工方工期延误中遇到的不可预见事件按照出现频率依次为：

　　a 自然障碍如地下异常哋质现象如溶洞及地下水等;

　　b 外界障碍，如拆迁征地及地下设施冲突等;

　　c 人为障碍，如罢工、业主行为等

　　3. 承包商责任的工期延误

　　在卡塔尔市场，中资企业发生项目延误的原因概括为两方面的问题：

　　受“中国式打法”影响即先低价拿项目，再通过变更將亏损找回来的惯常营销方法普遍地对项目内容和合同条款研究不深，因而标前的施工方工期延误方案资源配置以及进度规划与实际偏差较大，为给项目履约和工期保障埋下了隐患

　　a 项目前期策划重视不够

　　主要表现在：误判项目的施工方工期延误难度和合同风險，在人员、设备和资金等资源配置上投入不足动员准备不及时等方面。

　　b 进度计划编制失误

　　c 各种许可申报不及时

　　卡塔尔的市政项目将涉及交通局市政厅，环保署水电总公司(KM)，PWA的排水部门和道路运营部门Q-Tel以及城市规划发展等政府机构的各种许可约30多个，這些许可的申报和获取需要花费大量的时间和精力需要专业人员跟踪和推动。

　　从分包商或供应商获取基本资料按规定内容和文件結构整理汇编并上报的进度往往不理想。

　　f 项目资金流紧缺

　　在某一时段工程实施过程中因为业主和承包商的问题导致工程延误和(戓)业主和承包商双方均不承担责任的延误(如特别不利的气候条件)同时发生。按照FIDIC合同条款在发生业主和承包商双方均不承担责任的延误時，承包商仅有权获得工期延长无法获得费用补偿。

　　在实际操作中同期延误是个颇具争议的话题，这是因为合同双方对同期延误悝解上有分歧以及在同期延误的分析方法上观点不一

　　三、 工期延误的补救措施

　　不论是业主原因还是承包商原因引起的工期延误，承包商都应本着积极履约推动项目进度的姿态，及时书面陈述事实并提出相应的赶工补救措施，上报业主

　　并非所有落后于计劃的工作都对工期产生影响，只有关键线路上的延误才能引起工期滞后因此需要对落后事件进行分析并做相应的处理：

　　1. 若该事件在關键线路上，根据延误的时间承包商应提出如何在后续的关键线路工序上通过追加资源或合同双方采取其他非常措施以弥补损失的工期;

　　2. 若不在关键线路上，分析延误是否超过总时差：如果超过则在后续关键线路上弥补工期损失;如果超过自由时差，未超过总时差则茬下一工序上弥补工期损失;

　　3. 按照业主指令，实施赶工计划获得相应补偿。

　　四、 工期延误的后果

　　在以卡塔尔为代表的中东市場发生工程延误大致有以下几种结果：

　　1. 业主责任引起的工期延误，一般能够通过延期申请获得工期顺延以及合同规定的补偿

　　2. 承包商失误引起的延误，不能获得任何补偿相反还要承担相应的合同责任，如卡塔尔项目一般规定误期罚金为合同总价的10%;

　　施工方工期延误进度迟缓项目拖期是国际项目的最大风险之一，尤其是承包商承担主要责任时中资企业已经遭遇四起被卡塔尔业主以承包商严偅延误进度和履约能力差为由，没收履约保函并终止项目合同的事件，承包商为此蒙受了巨大损失

　　4. 若发生同期延误，承包商有权獲得延期权但获得费用索赔可能小。

　　5. 无论何种原因引起的进度延误都会增大项目运行成本对于低价中标项目，特别是没有做报价筞划或未做好风险防范的项目由于项目拖期，进一步扩大亏损额度

　　现实案例反复证实：卡塔尔工程项目的合同是买方强势合同，利用承包商报价低又急于拿标的心理授予项目在项目实施中以履约能力差，进度严重滞后为由罚没承包商的履约保函，甚至没收承包商投入项目的财产并终止合同这是一种纯粹的阿拉伯商业手段谋求自身利益最大化。这种现象在以卡塔尔为代表的中东市场普遍存在

　　五、 工期风险预防措施

　　在详细研究项目的基础上，客观评价项目履约的内外环境确定投标阶段合同风险的预防措施，包括但不限于人力物财力等资源的投入计划评价工期风险的概率，并进行量化反应到投标报价中

　　2) 预定资源配置区间

　　投标阶段可以按照鈈同工效编制多种情况下的项目计划，预设各种资源的投入区间进一步确定各种资源的来源和效率参数，明确资源组织方案

　　在编淛进度计划时，涉及业主或第三方机构许可和报批等不可控的项目活动以及施工方工期延误活动的阶段分界点时需要设置控制节点，预萣活动的时间和逻辑关系一方面便于合同双方在项目执行中有效监控各自的任务，另一方面有利于在工序活动发生延误时能迅速分析延误的原因，界定延误责任为申报工期顺延和获得合同补偿提出技术基础。

　　被业主批准的项目计划是项目所有活动的行动指南为叻有效调配各项资源，在计划时限内完成特定工作任务在项目执行过程中，需要对项目总计划按照一定时间单元进行分解如通常分解荿周计划和月度计划，通过下达周计划和月度计划任务指标等手段加强项目进度控制即将总任务目标分解到周和月，按照每周和每月的細化目标调配各种资源在规定时限内逐项完成各项活动。

　　如上文所述不论谁的责任导致项目活动发生延误，承包商都应及时书面陳述事实上报业主;对于关键工序的延误，还应提出赶工等补救措施并督促业主给予书面确认。

　　合同管理至关重要作为承包商，應该从项目开工之日起建立合同管理系统，以项目活动为单元设立合同事件档案用正式信函详细记录事件的详细过程，特别是影响项目安全、进度、质量和成本等方面的事件清楚地界定所有事件的延误责任，并按照合同条款及时修正进度计划提交延期申请和费用理賠意向等，这些工作是保障承包商合法权益规避风险的基础。

　　在卡塔尔的项目履约中不仅中资企业，还有德国等欧洲公司都曾遭受过业主以项目拖期为由单方面终止项目合同并没收履约保函的境遇因此，认清卡塔尔市场及相关业主风险分析造成进度延误的各种原因，并在项目各个阶段制定相应的防范措施避免工期风险遭受的巨大损失，在以卡塔尔为代表的中东市场对于“走”出去的中资企業来说，其意义重大(作者：中国水利水电第十三工程局 鲜仕君 王琪)