帖子日志记录好友
住大楼房的, 积分 13005, 距离下一级还需 1995 积分
一号币12075 积分13005
很多传统都被人们所误传。。其实传统有他正面的意义，就看人如何去理解。。
帖子日志记录好友
住茅屋的, 积分 326, 距离下一级还需 674 积分
一号币230 积分326
说得很有道理啊。
帖子日志记录好友
住茅屋的, 积分 326, 距离下一级还需 674 积分
一号币230 积分326
风水这东西，确实很奇妙。
帖子日志记录好友
住茅屋的, 积分 200, 距离下一级还需 800 积分
一号币195 积分200
帖子日志记录好友
住茅屋的, 积分 73, 距离下一级还需 927 积分
一号币66 积分73
顶顶顶顶顶顶
帖子日志记录好友
住茅屋的, 积分 750, 距离下一级还需 250 积分
一号币564 积分750
不是很懂，顶一下
帖子日志记录好友
住小平房的, 积分 1118, 距离下一级还需 1882 积分
一号币1004 积分1118
不错，说得有风水大师的路数。
帖子日志记录好友
住小平房的, 积分 2001, 距离下一级还需 999 积分
一号币1495 积分2001
顶顶顶顶顶顶
帖子日志记录好友
住小平房的, 积分 1340, 距离下一级还需 1660 积分
一号币1033 积分1340
帖子日志记录好友
住茅屋的, 积分 378, 距离下一级还需 622 积分
一号币295 积分378
很好！学习
帖子日志记录好友
住小平房的, 积分 1340, 距离下一级还需 1660 积分
一号币1033 积分1340
帖子日志记录好友
住茅屋的, 积分 601, 距离下一级还需 399 积分
一号币434 积分601
Powered by职 务：县委书记
职 务：县委副书记、县长
轻便摩托车
使馆摩托车
领馆摩托车
境外摩托车
外籍摩托车
教练摩托车
试验摩托车
临时入境汽车
临时入境摩托车
临时行驶车
您现在的位置： >>
>> >> 内容页
1县信访局3897/5166
2电子政务办74/280
3县政府办公室48/238
4县公安局26/59
5县教育局21/47
6县人力资源和社会保障局19/28
办理情况：
处理进度：
处理单位：电子政务办
处理时间：
处理状态：处理完
答复内容：
来信人:您好!针对您所反映的问题,辰阳街道回复如下:一、关于孤寡老人去世后的土地问题
信访件中所指“孤寡老人”系我街道大杨镇社区一组居民廖腊秀。二轮承包期间，全家四口人(老伴朱国华2012年去世，两个女儿均已出嫁)共享有承包土地10.66亩（其中旱土5.63亩、渔池2.41亩、林地2.62亩）。廖腊秀去世后，加上两个女儿在嫁入地享有了土地承包经营权，按照《土地承包法》的规定，社区集体有权收回该户的承包地作为社区机动地面积。
二、关于外迁、死亡和新增人口的土地问题
外迁人口的承包地按《土地承包法》的规定，分三种情况处理：一是迁入小城镇落户的，集体不能收回其承包土地；二是全家迁入设区的市的，集体有权收回其承包地；三是迁入异地农村的，若其在迁入地享有了承包土地，集体有权收回其承包地，否则，不能收回其承包地。
死亡和新增人口按照规定“承包期内‘增人不增地，减人不减地’”的政策执行。
三、关于能否调整土地的问题
《土地承包法》规定“承包期内，发包方不得调整承包地”。因自然灾害严重毁损承包地等特殊情形对个别农户之间承包的耕地需要适当调整的，必须经本集体经济组织成员的村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表的同意，并报街道和县级农业行政主管部门批准。承包合同中约定不得调整的，按照其约定。在农村建房这5点千万不能出错, 否则招来各种倒霉坏运气!
在农村建房这5点千万不能出错, 否则招来各种倒霉坏运气!
护士不在家
时尚创意大全目前农村自建房也是一种潮流，有很多人选择在农村自建楼房，不仅是空间大，而且可以设计出自己喜欢的户型，也是一种不错的选择。在农村自建房子的时候一定要注意风水的问题，下面给大家介绍一下具体的注意细节。一、围墙的设计不能太高房子的阳气是很重要的，关系着家里的财源和运势，所以在自建房子的时候围墙不能太高，否则会影响家里的阳气，起到阻隔作用。房子要向阳，围墙太高的话，给人的感觉很压抑，不易长时间居住。二、装新的外大门农村自建房的大门是很重要的，一定要买新的，否则会影响到主人的运气，大门的方位选择也很重要，一般比较适宜的是西北方向。三、安装接地气颜色的大门还有一个问题也很重要，就是大门的选择，一定要选在五行上面属土的颜色，古铜色、卡其色等；不能选择颜色特别亮的大门，比较忌讳的就是黑色和红色的。大门的颜色选不对，会影响主人的运势，甚至给主人带来霉运。四、居室面积确定大门大小大门的大小，具体取决于房子的大小，大房子就匹配大的；小房子就匹配小的。这样才符合常规和风水上面的要求，如果颠倒的话，会影响家里的运势。五、过高过怪的树不能种在门前在农村自建房时，选择的位置上面，不能有高压线、大树、臭水沟等。这些外界的环境不仅存在安全隐患，主要的是会给主人带来霉运，甚至会影响主人的事业发展和前途。以上这五点就是在农村自建房时，要注意的风水问题，希望大家以后注意这些细节！部分素材来源于网络，如涉及侵权，请联系作者处理！
本文仅代表作者观点，不代表百度立场。系作者授权百家号发表，未经许可不得转载。
护士不在家
百家号 最近更新：
简介: 我是奶妈，奶妈但是不在家
作者最新文章400-668-6166
有法律问题要寻求律师帮助您可以选择
当前位置： >>
合作建房合同中的固定利润条款被判无效案
[复制网址]
　　土地开发 合同建房 招标投标 房地产项目"&
　　【案例】
　　上诉人：深圳市安益投资有限公司
　　上诉人：深圳机场综合开发公司
　　上诉人深圳市安益投资有限公司(以下简称安益公司)为与上诉人深圳机场综合开发公司(以下简称机场公司)合作建房合同纠纷一案，不服广东省高级人民法院(1998)粤高法民初字第22号民事判决，向最高法院提起上诉。
　　经审理查明：
　　1992 年6月28日，机场公司与深圳益国综合贸易公司(系安益公司前身)签订了三份《深圳机场综合开发区集资开发竞投方案》，约定：项目名称分别为集资开发深圳机场综合开发区西区规划第AX28―3号地块(面积为10440平方米)、规划第AX18号地块(面积为8350平方米)、规划第AX25―2号地块(面积为8640平方米);项目用地功能为“住宅”;安益公司应向机场公司支付土地开发费，按照安益公司的竞投金额，AX28―3号地块的土地开发费为 元，AX18号地块为元，AX25―2号地块为元;等等。
　　同日，双方又签订一份《深圳机场综合开发区集资开发合同书》，约定：安益公司同意按《深圳机场综合开发区集资开发竞投方案》所约定的金额向机场公司支付土地开发费，支付时间为自中标通知签发之日起30日内支付总金额的50%，余款在首期工程建筑许可证签发之日起10日内一次全部付清。规划用地面积与实际放桩测量面积不符时，按实际测量面积计土地开发费;机场公司负责本项目用地规划、三通一平、区内公建设施建设，负责项目计划立项报批及报建工作，协助申领建设许可证、建筑许可证、施工许可证。负责办理商品房销售报批，负责办理本项目用地范围内建筑物的合法产权证，负责本项目房产销售后的物业管理;安益公司负责及时支付给机场公司土地开发费，负责承付本项目自立项、报建、设计至销售完毕的一切资金、税金及政府规定的费用。负责按国家规定进行工程招标及地盘管理，工程质量保证在良好以上。负责提供按规定办理报建手续的一切费用及其他条件，按机场公司的开发计划投足资金，开发建设完毕;机场公司为安益公司工程建设设立专门的帐户，建设过程中进出资金均须通过该帐户，以便机场公司监督安益公司工程建设进度。机场公司须派员定期检查本项目工程进度及工程质量，参与诸如隐蔽工程、竣工验收等重要环节的验收工作，监督安益公司的地盘管理，安益公司必须无条件接受监督，以保护业主利益;机场公司按本项目施工设计建筑面积每平方米享有80元之固定利润，在单体施工许可证颁发之日起三十天内支付，直至按全部建筑面积收清。安益公司享有除机场公司分得利润以外的全部利润;因机场公司原因，未能及时办理各种手续，造成安益公司不能按期完成开发建设任务，其责任由机场公司负责，安益公司可要求顺延工期。因机场公司原因造成工程停工或商品房不能销售，其责任由机场公司承担，安益公司可单方要求终止合同，机场公司退还安益公司已投入资金，并赔偿已投入资金25%的损失给安益公司(留下建筑物、构筑物的产权归机场公司所有)。由于安益公司原因未按合同约定支付土地开发费余额及完成开发建设任务，机场公司要求单方面解除合同，安益公司无权要求退还已付土地开发费及已投入的建设资金，本项目用地及地面建筑物、构筑物及设备无偿归机场公司。安益公司如不能按机场公司计划如期完成开发工程，机场公司有权无偿收回本项目剩余土地和在建工程，其房产权归属机场公司，安益公司不享有该部分房产的任何收益，也无权要求任何费用。机场公司在发出报建手续的书面通知后，安益公司不前来签字验证，则视安益公司违约，由此造成的经济损失由安益公司负担。
　　合同签订后，安益公司向机场公司支付了首期土地开发费2130万元，并在这三块土地上投入资金开发建设商品楼。AX28-3号土地建有两栋八层住宅楼主体，其中1号楼尚有一层主体未完成，2号楼已封顶，均予1995年1月停工。AX18号土地只完成人工挖孔桩工程，停工时间为1995年9月。AX25―2号土地已建好一栋八层住宅楼，竣工时间为1996年11月，与该栋住宅楼相邻处还完成了另一栋住宅楼的人工挖孔桩工程，停工时间为1995年3月，上述两处人工挖孔桩工程现浸泡于水中。
　　另查明： 日，深圳市规划国土局作出的《关于机场公司集资开发土地的批复》称：“同意你公司采用集资方式开发北区和西区部分的土地，竞投原则可采用价高者得，国内参加竞投的单位必须是在深圳注册的房地产开发公司。”安益公司是参加竞投中标的18家开发企业之一，其不具备房地产开发企业资质，但在竞投中标后获得了深圳市规划国土局牵头召开的深圳机场综合开发区集资开发方案联审会议的认可。日，机场公司与深圳市规划国土局签订《深圳经济特区土地使用权出让合同书》，约定：深圳市规划国土局将660527平方米的土地(包括本案所涉土地)出让给机场公司，同时还约定了土地使用年限、土地用途、土地使用权出让金等问题。”97年10月17日，深圳市规划国土局在“关于机场综合开发区集资开发遗留问题的复函”中称：“关于机场公司与18家公司签订的(集资开发合同)，我局曾派代表参加了深圳机场开发区集资开发方案联审会议并形成纪要，可视为认可机场公司的集资开发行为。考虑到深圳机场开发区集资开发的实际情况，本着尊重事实、尊重历史的原则，国内参加集资开发的单位，均可作为集资开发的一方。在深圳无房地产开发权的企业参与集资开发的，可按规定向我局申请单项房地产经营开发权。”
　　1997年7月，安益公司起诉至深圳市中级人民法院称：安益公司与机场公司签订的《深圳机场综合开发区集资开发合同书》，由于安益公司不具有房地产开发公司经营资格，机场公司在签订合同时也没有取得土地使用权，故双方都不具备主体资格，且未经国土管理部门的批准。该合同应为无效合同，从订立时起就没有法律约束力。机场公司一直隐瞒真相，拒不提供有关重要资料，以致安益公司在被蒙骗的情况下签订合同，故造成该合同无效的责任应由机场公司承担。因此，请求法院判令：《深圳机场综合开发区集资开发合同》为无效合同，机场公司应返还安益公司土地开发费及所投入的全部资金共计 元及相应的利息。1998年11月，深圳市中级人民法院将本案移送一审法院审理。
　　一审法院认为，安益公司和机场公司之间签订的《深圳机场综合开发区集资开发竞投方案》、《深圳机场综合开发区集资开发合同书》，实质是房地产项目转让合同，合同的条款虽不规范，但该行为发生在城市房地产管理法施行之前，当事人是在平等、自愿的基础上签订合同，意思表示真实，合同的内容没有违反当时的法律规定，也没有违反国家利益和社会公共利益。合同签订后，双方当事人实际履行了合同，机场公司投资对土地进行了“三通一平”，安益公司按约投资开发了土地，部分房屋已基本建成，另有部分房屋完成了人工挖孔桩工程。本案纠纷发生后，当地规划、土地行政主管部门表示可以补办完善有关开发建设手续。依照最高人民法院《关于审理房地产管理法施行前房地产开发经营案件若干问题的解答》第8条、第9条的规定，本案合同的主要内容应确认为有效。由双方当事人继续履行。在本案合同中，机场公司的主要权利是以收取土地开发费的形式收取地价，该地价通过土地招标竞投的方式确定。但合同另外约定机场公司按建筑面积每平方米80元的标准收取安益公司的固定利润，违反了公平原则和权利义务对等原则，故该条款应确认为无效，不受法律保护。综上所述，本案双方当事人签订的上过房地产项目转让合同是部分有效、部分无效的合同。安益公司没有按约定向机场公司支付土地开发费余款2119.2万元，构成违约。本案土地的开发建设手续是以机场公司的名义办理，造成安益公司开发经营不便，且机场公司也没有完全按合同的有效内容履行应尽义务，如完善规划内的公建设施等，故机场公司亦应负一定的违约责任。考虑本案纠纷的发生，有立法滞后和国家对房地产开发实行宏观调控的深层次原因，以及双方均有违约的实际情况，为公正处理本案，该院决定对双方当事人在本判决发生法律效力之前的违约责任以及安益公司应付未付的土地开发费的利息予以免除，不予追究，安益公司的停工损失由其自行负责。本案合同作继续履行处理后，安益公司应向机场公司清偿土地开发费余款 2119.2万元，机场公司应继续依约完善规划区内的公建设施，积极协助安益公司继续完成对本案土地的开发经营。关于安益公司的房地产开发企业资质问题，根据深圳市规划国土局1997年《关于机场综合开发遗留问题的复函》的精神，机场公司应积极协助安益公司申请办理本案土地的单项房地产开发经营权手续，以及土地使用权变更登记手续。由于双方当事人明知项目转让应依法办理土地使用权变更登记手续而没有约定办理，对此双方均有过错，故本案补办土地使用权变更登记手续所发生的费用，应由双方各负担一半。安益公司起诉请求本案合同作无效处理，由机场公司退还开发投资款缺乏法律依据，一审法院不予支持。
　　一审法院据此判决：
　　(1)安益公司和机场公司签订的三份《深圳机场综合开发区集资开发竞投方案》和《深圳机场综合开发区集资开发合同书》，其中关于机场公司按项目建筑面积每平方米80元收取固定利润的条款无效，其他条款有效，应继续履行;
　　(2)安益公司应自判决发生法律效力之日起三十日内向机场公司付清土地开发费2119.2万元;
　　(3)机场公司应自判决发生法律效力之日起三十日内把本案土地使用权以及开发经营手续办理到安益公司名下，由此发生的费用由机场公司和安益公司各负担一半;
　　(4)驳回安益公司的其他诉讼请求。
　　一审案件受理费427880元，由安益公司负担299526元，机场公司负担128364元。
　　安益公司和机场公司均不服一审判决，安益公司上诉称：一审判决定性不准，适用法律不当。双方签订的不是项目转让合同，而是合作建房合同。房地产项目转让是享有土地使用权的土地使用者将土地使用权及已获得批准的该土地建设项目一并转让给土地使用权及建设项目的受让人，其前提是转让人必须享有土地使用权，其性质是项目所有权、土地使用权由转让人转移至受让人，转让完成即办理土地使用权转让登记手续后，转让人对已转让的土地及建设项目不再享有任何法律上及事实上的占有、使用、处分的权利。但本案合同完全不是这样，合同签订时机场公司尚未取得可以转让的该土地使用权，也根本没有任何该块土地建设的项目，其仅有一个综合开发区的初步规划。合作建房合同权利义务是围绕共同建设房屋这一行为而设计的，其民事行为特征表现为权利义务关系是延续的，延续于整个建房的过程中，只有当房屋建成，预期利润实现并分配完毕，其彼此的权利义务才最终消失。本案合同如果是一审判决认定的那种买断性的房地产项目转让合同，机场公司在收取价款转让该项目后就不应再对建设项目享有任何权益，但实际情况却并非如此，本案合同实际是一方出地一方出资，期望通过合作建房而获得未来房屋销售利润的合作建房合同，其不属于最高法院有关司法解释中可追认为有效合同之列。一审认定合同有效是错误的，另外这种合作建房合同条款完全违背公平原则。一审判决确认合同有效后，还判决继续履行合同属越权裁判，实际是在未审查合同履行状况下对履行状况作出肯定结论，显然超过了一审审理的范围，剥夺了安益公司依法提出解除合同的诉权。本案合同即使有效，也应因机场公司严重违约予以解除。机场公司延误两年才办完土地权证、建设报建手续，严重违约，丧失商机，是本案合同目标落空的根本原因。故请求二审法院依法改判合同无效，机场公司退还安益公司已付的土地开发费和全部投资建设款以及承担因此给安益公司造成的经济损失。
　　机场公司上诉称：本案合同不是合作建房合同，而是房地产项目转让合同。因为，作为享有土地使用权一方的机场公司并没有以土地使用权作为投资，合同所约定的开发经营权只由单方行使和享有，不是双方共同行使和享有。收益和风险的承担不是合作双方分担而是由单方承担。即使合同的性质是合作建房合同，对照本案合同履行的事实(部分房产已经基本建成，各项建房审批及相关证件已全部办妥，合同从开始履行至今已经将近十年时间)，也应实事求是地认定本案合同是有效合同。一审法院判决“机场公司按项目建筑面积每平方米80元收取固定利润的条款无效”错误，《集资开发竞投方案》和《集资开发合同书》是两份紧密相连的文件，签约前机场公司将上述文本在同一时间发给每一位竞投者，每一位竞投者都十分清楚自己的出价不仅包括交付土地开发费，而且包括支付每平方米80元的固定利润，安益公司也不例外。以什么价格成交完全是交易双方的事情，只要交易双方的意思表示是真实自愿的，也不违反法律、法规的禁止性规定，就应当视为是公平的。安益公司在一审中并没有提出撤销该条款的请求，一审法院超出诉讼当事人的请求和争议范围作出判决，在程序上是没有法律依据的。另外，一审法院在确认安益公司没有按约定向机场公司支付土地开发费余额2119.2万元构成违约的同时，却免除了安益公司的违约责任，这是不公正的。故请求二审法院判决《集资开发竞投方案》和《集资开发合同书》全部有效，应继续完全履行;请求判决安益公司向机场公司付清土地开发费2119.2万元，并按银行同期贷款利率向机场公司支付延期付款的违约金，直至安益公司付清土地开发费之日止。
　　最高法院认为，安益公司和机场公司签订的《深圳机场综合开发区集资开发竞投方案》和《深圳机场综合开发区集资开发合同书》，虽然名为“集资开发合同”，实为合作建房性质的合同。从合同约定的内容来看，不符合一般意义上的集资法律关系的特征，其权利义务是围绕共同建设房屋这一行为而设定的。在建房筹备阶段，机场公司负责提供土地并办理相关手续，实现土地三通一平，完成建设项目立项报批，而安益公司则交纳约定的土地开发费及其他相应费用。在建房实施阶段，机场公司负责区内的公建设施建设、负责建房施工用电用水、商品房销售报批，而安益公司则负责支付建设资金、组织施工建设、保证施工质量。在房屋建成阶段，机场公司负责办理产权证，售后物业管理，而安益公司则负责有关税费。因此，本案合同属于一方出地一方出资共同建设房屋的合作建房性质的合同。双方当事人订立合同的意思表示真实，合同内容亦不违反有关法律、法规的强制性规定，且双方也实际履行了合同，深圳市规划国土局又表示可以补办完善有关开发建设手续，根据最高人民法院《关于审理房地产管理法施行前房地产开发经营案件若干问题的解答》有关规定的精神，一审法院认定《深圳机场综合开发区集资开发竞投方案》和《深圳机场综合开发区集资开发合同书》主要内容有效是正确的。虽然安益公司的诉讼请求是确认合同无效及返还财产，但由于对合同效力问题进行审查是人民法院依职权适用法律的行为，故一审判决认定合同有效并无不当。有关机场公司按项目建筑面积每平方米80元收取固定利润的条款，属于保底条款，其与公平原则及权利义务相一致的原则相悖，一审法院确认该条款无效亦无不当。安益公司请求确认合同无效，理当包括请求该条款无效，故一审法院根据当事人的请求对该条款进行审查并对其效力作出认定是正确的，机场公司认为一审判决确认该条款无效超出诉讼请求范围的理由不能成立。本案安益公司在一审法院起诉时的诉讼请求是确认合同无效、由机场公司返还投资款，机场公司并没有对此提出反诉。故一审法院对双方的违约责任问题进行实体审理及判决继续履行合同、安益公司支付2119.2万元土地开发费超出了当事人的诉讼请求范围，应当予以纠正。
　　综上，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(三)项之规定，最高法院于二一年十二月二十九日判决如下：
　　(1)变更广东省高级人民法院(1998)粤高法民初字第22号民事判决第一项为：安益公司和机场公司签订的三份《深圳机场综合开发区集资开发竞投方案》和《深圳机场综合开发区集资开发合同》其中关于机场公司按项目建筑面积每平方米80元收取固定利润的条款无效，其他条款有效;
　　(2)撤销广东省高级人民法院(1998)粤高法民初字第22号民事判决第(2)三项;
　　(3)变更广东省高级人民法院(1998)粤高法民初字第22号民事判决第四项为：驳回安益公司关于确认合同无效及返还投资款的诉讼请求。
　　一、二审案件受理费共计855760元，由安益公司负担641820元，机场公司负担213940元。
　　【评析】
　　72 本案最突出的问题就是法院审理案件的范围是否应当局限于当事人的诉讼请求。双方当事人和二审法院都肯定了这一点：即法院审理案件应当严格局限于当事人的诉讼请求。这符合民事审判的改革方向和民事诉讼法中的“处分原则”。根据“处分原则”，当事人有权在法律许可的范围内自由支配自己的民事权利和诉讼权利。法院审判的保护范围和方法，一般要尊重当事人的意愿。1但法院审理案件的范围严格局限于当事人的诉讼请求也可能带来严重的问题。本案安益公司的诉讼请求是确认合同无效并返还投资款元及相应利息。结果是法院认定合同有效，安益公司的诉讼请求被驳回。本案经过两审议后仍遗留许多问题：安益公司投资几千万元，工程已经部分完工，安益公司应当收回多少投资，对于完工的建筑如何处理，利润或亏损如何处理等等都没有解决。除非机场公司配合，安益公司要想全部收回投资和利润势必要重新进行起诉。这显然是不合理的。
　　73最高法院亦认识到了这一问题。日最高人民法院审判委员会第1201次会议通过的《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第三十五条规定：“诉讼过程中，当事人主张的法律关系的性质或者民事行为的效力与人民法院根据案件事实作出的认定不一致的，不受本规定第三十四条规定的限制，人民法院应当告知当事人可以变更诉讼请求。当事人变更诉讼请求的，人民法院应当重新指定举证期限。”这一规定就能有效地避免本案这样的不合理状况的产生。如果在诉讼过程中告知安益公司法院认为合同有效，安益公司就可以改变诉讼请求，全部或部分追回投资款，当事人之间的纠纷也能得到彻底的解决。本案发生在《规定》生效以前，所以不适用本规定。
　　74本案另一个值得注意的判决结论是：“有关机场公司按项目建筑面积每平方米80元收取固定利润的条款，属于保底条款，其与公平原则及权利义务一致的原则相悖，一审法院确定该条款无效亦无不当。”法院的这一结论与最高法院的一个司法解释是一致的。最高人民法院日颁发的《关于审理联营合同纠纷案件若干问题的解答》之四，关于联营合同中的保底条款问题规定：“联营合同中的保底条款，通常是指联营一方虽向联营体投资，并参与共同经营，分享联营的盈利，但不承担联营的亏损责任，在联营体亏损时，仍要收回其出资和收取固定利润的条款。保底条款违背了联营活动中应当遵循的共负盈亏、共担风险的原则，损害了其他联营方和联营体的债权人的合法权益，因此，应当确认无效。联营企业发生亏损的，联营一方依保底条款收取的固定利润，应当如数退出，用于补偿联营的亏损，如无亏损，或补偿后仍有剩余的，剩余部分可作为联营的盈余，由双方重新商定合理分配或按联营各方的投资比例重新分配。”
文章来源：
[广东-深圳]
广东晟典律师事务所
联系电话：400-668-6166
转载请注明出处　
本文链接：
最新律师博文
相关法律热点
在线咨询找律师
*上万名资深律师在线权威解答
*上万名资深律师在线权威解答
请选择城市
请选择大类
请选择小类
全国免费咨询热线
400-668-6166
址：厦门市软件园二期望海路65号楼之一4楼